УИД 22RS0067-01-2022-005414-28

Судья Макеева Ю.Н. Дело № 33-5850/2023

(№ 2-630/2023)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 июля 2023 года г. Барнаул

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда в составе:

председательствующего Науменко Л.А.,

судей Диденко О.В., Сухаревой С.А.

при секретаре Макине А.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, компенсации морального вреда

по апелляционной жалобе Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» на решение Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 04 апреля 2023 года.

Заслушав доклад судьи Науменко Л.А., пояснения представителя истца ФИО2, судебная коллегия

установил а:

ФИО1 обратился с иском к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», требования изменял, просил обязать ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору *** от 13.08.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в отношении земельного участка с кадастровым номером *** в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в свою пользу неустойку за просрочку исполнения обязательств, исчисленную за период с 14.08.2022 по дату вынесения решения и далее путем исчисления ее по день фактического исполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям по ставке 0,25% за каждый день просрочки; компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей, штраф в размере 50 % от сумы присужденной судом в пользу потребителя.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 13.08.2021 сторонами заключен договор *** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Необходимые технические условия такого присоединения были согласованы сторонами в виде приложения (Технические условия ***) к данному договору с подробным описанием мероприятий, которые необходимо произвести каждой стороне договора.

Согласно заключенному договору сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя объекта сельскохозяйственного производства, в том числе обязательства по выполнению иных мероприятий, предусмотренных п.п. 1, 6 договора. В соответствии с п. 5 указанного договора срок выполнения указанных мероприятий составляет один год со дня заключения договора.

Истцом обязательства по оплате были исполнены в полном объеме.

Однако ответчик в установленный срок – 13.08.2022 свои обязательства по технологическому присоединению (к электрическим сетям) не исполнил, выполнил только мероприятия по согласованию проекта строительства и реконструкции необходимых объектов для исполнения вышеуказанного договора.

Для досудебного урегулирования сложившейся ситуации истцом 05.11.2022 была направлена ответчику претензия, содержащая требования о разъяснении причины неисполнения сетевой организацией своих обязанностей, устранении причин, препятствующих исполнению заключенного договора, исполнении обязательств по осуществлению технологического присоединения.

24.11.2022 был получен ответ от 10.11.2022, из которого следует, что у ответчика отсутствует возможность в 2022 году выполнить мероприятия, предусмотренные договором в связи с дефицитом финансирования и предложение продлить указанный договор до 01.07.2023. На продление договора с сетевой организацией истец не согласен.

Поскольку в силу своего специфичного статуса электросетевой организации только ответчик имеет возможность осуществить технологическое присоединение, уклонение ответчика от исполнения своих обязательств в настоящее время лишает истца фактической возможности пользоваться электрической энергией, использовать по назначению – для ведения подсобного хозяйства земельный участок с кадастровым номером ***, расположенный по адресу: <адрес> который принадлежит истцу на праве собственности.

Решением Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 04 апреля 2023 года с учетом определения от 07.04.2023 об исправлении описки, исковые требования удовлетворены частично.

ПАО «Россети Сибирь» в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу обязано выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору *** от 13.08.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в отношении земельного участка с кадастровым номером ***.

С ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 взыскана неустойка в сумме 10 000 руб., компенсация морального вреда 3 000 руб., штраф 6 500 руб., неустойка в размере 0,15% за каждый день неисполнения решения суда в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, начиная со дня, следующего за днем истечения 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, до дня фактического исполнения данного обязательства, но не более общей неустойки в размере 43 526,25 руб.

В удовлетворении иска в остальной части отказано.

С ПАО «Россети Сибирь» взыскана государственная пошлина в сумме 1000 руб. в доход муниципального образования городского округа города Барнаула.

Ответчик в апелляционной жалобе просит решение суда отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска.

В обоснование указано, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, не доказаны. Апеллянт приводит в жалобе условия заключенного сторонами договора, нормы Правил технологического присоединения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, и указывает, что под процедурой технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения, одним из этапов является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

Выводы суда о том, что ответчиком не выполнены обязательства по договору и доказательств отсутствия в этом его вины не представлено, апеллянт считает неверными, поскольку ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение, а также выполнена проектная документация, которая согласована со всеми заинтересованными лицами.

ФИО1 мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в установленный срок не выполнил, соответствующую информацию ответчику не представил.

Обязательство сетевой организации является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия. Буквальное толкование условий заключенного договора позволяет установить, что исполнение заявителем возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка не поставлено в зависимость от исполнения сетевой организацией своей части мероприятий по постройке объектов. При этом ни условиями договора, ни действующим законодательством не предусмотрено уведомление сетевой организацией заявителя о порядке осуществления своей части мероприятий по технологическому присоединению.

Таким образом, из условий заключенного сторонами договора не следует, что помимо мероприятий капитального характера на сетевую организацию возлагались иные обязанности, в то числе обязанности заявителя ФИО1 в части монтажа вводного кабеля. Согласно техническим условиям данные мероприятия являются обязанностью заявителя.

Кроме того, ответчик полагает, что судом определены невыполнимые условия исполнения решения, поскольку его невозможно исполнить в течение 1 месяца, указанный судом объем работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетевых районов, приведет к нарушению прав и законных интересов потребителей.

Представитель истца в возражениях просит указанное решение оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержала доводы возражений.

Иные лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились, о времени и месте рассмотрения гражданского дела извещены надлежаще, соответствующая информация размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об уважительности причин неявки судебную коллегию не уведомили, что в силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является основанием рассмотрения гражданского дела в отсутствие этих лиц.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ФИО1 и его супруге ФИО3 на праве общей совместной собственности принадлежит земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 387 000 кв.м, с кадастровым номером ***, расположенный по адресу: <адрес>

13.08.2021 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор *** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта сельскохозяйственного производства, в том числе по обеспечению готовности объекта электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт; категория надежности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (п.1).

Согласно п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый норм земельного участка ***

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п.5).

Размер платы за технологическое присоединение установлен в п. 10 договора и составляет 47 703,21 руб., в том числе НДС 20% в сумме 7 950,53 руб.

Обязательства по оплате услуг сетевой организации ФИО1 исполнены в соответствии с условиями договора, что подтверждается чеком-ордером от 24.08.2021 и сторонами не оспаривается.

В соответствии с п. 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п. 6 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий, провести осмотр и не позднее 5 рабочих дней со дня осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств, составить акт об осуществлении технологического присоединения.

Заявитель в силу п. 8 договора, обязался исполнить обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройства заявителя, указанной в технологических условиях, после чего уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Неотъемлемой частью договора являются Технические условия *** для присоединения к электрическим сетям, предусматривающие мероприятия, которые должны быть выполнены сторонами для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства.

Пунктом 10 технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет подготовку технических условий на технологическое присоединение; проверку выполнения технологических условий со стороны заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя.

Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 12).

05.11.2022 ФИО1 направлена ПАО «Россети Сибирь» претензия о неисполнении ответчиком более года условий договора и необходимости в течении 30 дней с момента получения претензии осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, выплатить неустойку.

В ответе на претензию от 10.11.2022 ответчиком указано об отсутствии возможности в 2022 году выполнить мероприятия, предусмотренные договором по причине дефицита финансирования. Предложено рассмотреть возможность продлить договор технологического присоединения до 01.07.2023.

Доказательств заключения дополнительного соглашения о продлении срока договора не представлено.

Разрешая заявленные требования, руководствуясь положениями ст. ст. 151, 309, 310, 328, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, суд первой инстанции, установив нарушение ответчиком условий договора и неисполнение надлежащим образом в установленный договором срок мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта сельскохозяйственного производства к электрическим сетям, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Поскольку решение суда фактически оспаривается ПАО «Россети Сибирь» только в части в удовлетворения требований истца о возложении на ответчика обязанности по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, судебная коллегия, руководствуясь ч. 2 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на верном применении норм материального права и соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила присоединения), которые определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее – энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее – технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с абзацем первым п. 3 Правил присоединения (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй п. 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго п. 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п. 14).

Истец относится к указанной категории заявителей.

В пункте 18 Правил присоединения предусмотрены мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя в том числе: выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке; проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по фактическому подключению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей, строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии.

При этом из подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

В соответствии с п. 16.1 Правил № 861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

В данном случае, как указано выше, стороны в договоре (п. 3) согласовали размещение точки присоединения на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

Как установлено подп. «г» п. 25(1) Правил присоединения, в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. 14 данных Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В данном случае истец согласно п. 11.б технических условий обязался выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП ввод от РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии энергопринимающих устройств объекта. При этом обязанность осуществить монтаж комплекса коммерческого учета возложена на сетевую организацию (п. 10.2.5 технических условий). Другие обязанности истца (заявителя), указанные в п.п. 11а, 11б технических условий, либо связаны с эксплуатацией электрических сетей, либо не являются обязательными (их выполнение зависит от того, будет ли установлено влияние энергопринимающих устройств заявителя на ухудшение параметров качества электрической энергии).

Таким образом, основной объем работ (мероприятий) по технологическому присоединению возложен на ответчика. Выполнение истцом возложенных на него обязанностей, напротив, зависит от наличия результатов исполнения ответчиком своей части сделки.

Более того, пунктом 108 Правил присоединения установлено, что результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).

По смыслу приведенных норм выполнение технических условий заявителем и проверка их выполнения, как условие для выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией, относится к заявителям, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ. В ином случае выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей производится и в отсутствие исполнения обязательств со стороны последних.

В рассматриваем случае технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осуществляется на уровне напряжения не выше 0,4 кВ, в связи с чем на ответчике, как сетевой организации, лежит обязанность осуществить мероприятия по технологическому присоединению вне зависимости от исполнения истцом возложенных на него обязанностей.

Более того, из буквального содержания пункта 6 заключенного сторонами договора следует, что выполнение заявителем технических условий и уведомление об этом сетевой организации является условием выполнения ответчиком проверки и осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств.

Однако решением суда по настоящему делу на ответчика обязанность осуществить фактическое присоединение не возложена. Ответчик обязан осуществить предусмотренные техническими условиями мероприятия по технологическому присоединению, не зависящие от встречных действий истца.

Так, техническими условиями на ПАО «Россети Сибирь» возложена обязанность запроектировать и построить ТП-10 кВ; от ВЛ 10 кВ Л-44-3 Тальменка до проектируемой ТП 10 кВ запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ; строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя; определить необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ Л-44-3 Тальменка; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электроэнергии и др.

Доказательств, подтверждающих выполнение этих мероприятий, ответчиком не представлено.

Поскольку ответчиком обязанности по договору не выполнены, суд обоснованно исходил из того, что истец не имел возможности исполнить свои обязательства ввиду отсутствия комплекса коммерческого учета электрической энергии.

Ссылаясь на невозможность осуществления возложенных на него мероприятий ввиду наличия препятствий со стороны истца, ответчик при этом не указал, в чем заключаются эти препятствия, в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств, подтверждающих отсутствие у него возможности исполнить свои обязательства по договору

Более того, судебная коллегия учитывает, что ответчик отказал в удовлетворении претензии истца о проведении мероприятий, предусмотренных договором, в связи с отсутствием достаточного финансирования, а не в связи с несовершением заявителем каких-либо действий.

Вопреки доводам жалобы, судебная коллегия, с учетом требований ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации соглашается с определенным судом первой инстанции сроком для исполнения решения суда в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, поскольку находит установленный срок, с учетом длительности нарушения ответчиком обязательств, разумным и достаточным для исполнения возложенных обязанностей. При этом судебная коллегия учитывает, что в ответе на претензию ответчиком в качестве достаточного срока исполнения своих обязательств была указана дата 01.07.2023.

Таким образом, по доводам апелляционной жалобы оснований для отмены, либо изменения решения суда не усматривается.

Руководствуясь ст. 328, 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определил а:

решение Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 04 апреля 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное апелляционное определение составлено 17.07.2023.