Решение по делу № 2-11101/2023 от 16.08.2023

Дело № 2-11101/2023

УИД 16RS0042-03-2023-008499-21

Заочное решение

именем Российской Федерации

16 августа 2023 года г. Набережные Челны РТ

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Молчановой Н.В.,

при секретаре Исламовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств,

установил:

акционерное общество «Сетевая компания» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ФИО1 (далее – ответчик) о расторжении договора и взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, указав в обоснование, что 21 октября 2021 года между истцом и ответчиком заключен договор №2021/НЧЭС/Т423 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ответчика. В соответствии с техническими условиями (приложение №1 к договору) истец принял на себя обязательства по оказанию услуги по осуществлению технологического присоединения торговый павильон, расположенного по адресу: <...> проспект ..., дом ... (кадастровый номер ...), в точках присоединения, определенных техническими условиями, в размере максимальной мощности энергопринимающих устройств ответчика 80 кВт, на уровне напряжения 0,38 кВ по III категории надежности, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Пунктом 10 договора и счетом на оплату установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов № 430-122,тп-2020 от 15 декабря 2020 года, и составляет 82 282 рубля 51 копейка, в том числе НДС 13 713 рублей 75 копеек. Платёжными поручениями № 165 от 11 ноября 2021 года, № 238 от 24 декабря 2021 года, № 185 от 06 мая 2022 года ответчиком произведена оплата по договору в сумме 50 913 рублей. В свою очередь, истец в рамках исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по договору понёс фактические расходы в сумме 140 751 рубля 49 копеек. Согласно условиям договора были выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: «Расширение АИИС КРЭС НЧЭС по договору ТП 2021/НЧЭС/Т423 ФИО1 ТЭ.СК.258.КС.П2472575» в соответствии с которым истец понёс расходы в сумме 111 442 рублей без НДС, о чём имеется подписанная сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приёмке выполненных работ, а также платёжное поручение № 20222376 от 18 марта 2022 года. Дополнительно истцом понесены расходы, связанные с подготовкой и выдачей технических условий в сумме 22 730 рублей. Доказательством несения затрат по подготовке технических условий являются оформленные и выданные технические условия, а также постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам № 430-122/тп-2020 от 15 декабря 2020 года. Приложением № 1 к вышеуказанному постановлению, а также пунктом 4.1 Приложения № 2 к договору определён размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, который составил 22 730 рублей. Кроме того, истцом понесены расходы на содержание отдела каТРТ

питального строительства в сумме 6 579 рублей 49 копеек, что подтверждается бухгалтерской справкой. Таким образом, фактическая сумма понесённых расходов составила 140 751 рубль 49 копеек без НДС. С учётом произведённой ответчиком оплаты в сумме 50 913 рублей задолженность составила 89 838 рублей 49 копеек. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению или порядка сроков оплаты, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении сро5ка осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, за год просрочки (пункт 18). Размер неустойки составил 50 398 рублей 95 копеек из расчёта: 82 282 рубля 51 копейка х 0,25% х 245 дней просрочки (с 22 февраля 2022 года по 26 апреля 2023 года). При проведении расчёта исключен период действия моратория с 01 апреля 2022 года по 01 октября 2022 года, введенного пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 497 от 28 марта 2022 года. Истец направил ответчику претензию № 2021600/60/04827 от 22 марта 2022 года, которая возвращена по истечении срока хранения. На основании изложенного просит расторгнуть договор № 2021/НЧЭС/Т423 от 21 октября 2021 года, заключенный между истцом и ответчиком, взыскать с ответчика задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения в сумме 89 838 рублей 49 копеек, неустойку в сумме 50 398 рублей 95 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 259 рублей 83 копеек.

Представитель истца в судебное заседание не явился, в заявлении просит рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования поддерживает. Суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, на судебное заседание не явился, сведений об уважительности причин неявки, ходатайств об отложении судебного разбирательства или о рассмотрении дела в его отсутствие суду не представил. Возражения по исковым требованиям не поступили.

Суд полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 544 Гражданского кодекса Российской Федерации абонент оплачивает фактически принятое и потребленное количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

На основании пункта 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона «О теплоснабжении» бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем.

Согласно пункту 8 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией при выявлении ими факта бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя составляется акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. В указанном акте должны содержаться сведения о потребителе или об ином лице, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, о способе и месте осуществления такого бездоговорного потребления, описание приборов учета на момент составления указанного акта, дата предыдущей проверки, объяснения потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, относительно факта выявленного бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их претензии к составленному акту (в случае наличия этих претензий). При составлении указанного акта должны присутствовать потребитель или иное лицо, осуществившие бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представители. Отказ потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представителей от подписания составленного акта, а также их отказ от присутствия при его составлении отражается с указанием причин этого отказа в указанном акте или в отдельном акте, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном ими.

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона «О теплоснабжении» расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их стоимости осуществляется теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта, документов, представленных потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Правительством Российской Федерации. Объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года.

В силу пункта 10 статьи 22 Федерального закона «О теплоснабжении» стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации. В случае неоплаты в указанный срок потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из материалов дела усматривается, что 21 октября 2021 года между истцом и ответчиком заключен договор №2021/НЧЭС/Т423 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ответчика.

В соответствии с техническими условиями (приложение №1 к договору) истец принял на себя обязательства по оказанию услуги по осуществлению технологического присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> проспект ..., дом ... (кадастровый номер ...) в точках присоединения, определенных техническими условиями, в размере максимальной мощности энергопринимающих устройств ответчика 80,0 кВт, на уровне напряжения 0,38 кВ по III категории надежности, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 10 договора и счетом на оплату установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов № 430-122,тп-2020 от 15 декабря 2020 года.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению или порядка сроков оплаты, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении сро5ка осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, за год просрочки (пункт 18).

Согласно условиям договора выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: «Расширение АИИС КРЭС НЧЭС по договору ТП 2021/НЧЭС/Т423 ФИО1 ТЭ.СК.258.КС.П2472575» в соответствии с которым истец понёс расходы в сумме 111 442 рублей без НДС, о чём имеется подписанная сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приёмке выполненных работ, а также платёжное поручение № 20222376 от 18 марта 2022 года.

Дополнительно истцом понесены расходы, связанные с подготовкой и выдачей технических условий в сумме 22 730 рублей.

В рамках исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по договору истец понёс фактические расходы в сумме 140 751 рубля 49 копеек.

Доказательством несения затрат по подготовке технических условий являются оформленные и выданные технические условия, а также постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам № 430-122/тп-2020 от 15 декабря 2020 года.

Приложением № 1 к вышеуказанному постановлению, а также пунктом 4.1 Приложения № 2 к договору определён размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, который составил 22 730 рублей.

Кроме того, истцом понесены расходы на содержание отдела каТРТ

Платёжными поручениями № 165 от 11 ноября 2021 года, № 238 от 24 декабря 2021 года, № 185 от 06 мая 2022 года ответчиком произведена оплата по договору в сумме 50 913 рублей.

С учётом произведённой ответчиком оплаты в сумме 50 913 рублей задолженность составила 89 838 рублей 49 копеек.

Размер неустойки составил 50 398 рублей 95 копеек из расчёта: 82 282 рубля 51 копейка х 0,25% х 245 дней просрочки (с 22 февраля 2022 года по 26 апреля 2023 года).

При проведении расчёта исключен период действия моратория с 01 апреля 2022 года по 01 октября 2022 года, введенного пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 497 от 28 марта 2022 года.

Истец направил ответчику претензию № 2021600/60/04827 от 22 марта 2022 года, которая возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания, своих доводов и возражений по существу иска не представил, обстоятельства, изложенные истцом, не оспорил и не опроверг, сведений, свидетельствующих об обратном, не представил.

При таких обстоятельствах заявленные истцом требования подлежат удовлетворению.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, в пользу истца с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 259 рублей 83 копеек.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств удовлетворить.

Расторгнуть договор № 2021/НЧЭС/Т423 от 21 октября 2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между акционерным обществом «Сетевая компания» в лице филиала акционерного общества «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Сетевая компания» (ИНН <***> ОГРН <***>) задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения в сумме 89 838 (восьмидесяти девяти тысяч восьмисот тридцати восьми) рублей 49 копеек, неустойку в сумме 50 398 (пятидесяти тысяч трёхсот девяносто восьми) рублей 95 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 259 (десяти тысяч двухсот пятидесяти девяти) рублей 83 копеек.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Татарстан в течение одного месяца через Набережночелнинский городской суд, либо решение может быть пересмотрено по заявлению ответчика в течение семи дней со дня получения копии настоящего решения.

Судья подпись Молчанова Н.В.