Председательствующий: Лобоцкая И.Е.
УИД 19RS0001-02-2023-003113-91
Дело № 33-2221/2023
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
23 августа 2023 года г. Абакан
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия в составе:
председательствующего Шалгинова С.Н.,
судей Аушевой В.Ю., Тришканевой И.С.,
при секретаре-помощнике судьи Скоробогатовой И.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя ответчика публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ФИО1 на решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 30 мая 2023 года по гражданскому делу по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя.
Заслушав доклад судьи Тришканевой И.С., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
ФИО2 обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее - ПАО «Россети Сибирь») о защите прав потребителя. Требования мотивированы тем, что на основании заявки ФИО2 от 21 июня 2022 года 04 июля 2022 года между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств истца по адресу: <адрес> Яр <адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Истец условия договора по оплате за технологическое присоединение выполнил в полном объеме, тогда как ответчиком обязательства по договору не исполнены. Истец просил суд обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, а именно: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии, выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя в соответствии с техническими условиями в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение условий договора за период с 05 января 2023 года по 19 апреля 2023 года в размере 2 887 руб. 50 коп. и подлежащую взысканию до момента фактического исполнения обязательств по договору, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 50 % от суммы удовлетворенных исковых требований, судебную неустойку (астрент) за просрочку исполнения судебного решения в размере 100 рублей за каждый день по истечении установленного срока для исполнения решения суда (л.д. 4-7).
Определением суда от 29 мая 2023 года (протокольно) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО3 (л.д. 95-96)
В судебное заседание истец ФИО2, третье лицо ФИО3 не явились, ответчик ПАО «Россети Сибирь» своего представителя не направил, дело рассмотрено в их отсутствие.
Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО1 в представленных суду письменных возражениях на исковое заявление (л.д. 48-52) утверждал, что нарушение срока исполнения обязательств ПАО «Россети Сибирь» произошло по объективным причинам, связанным с ухудшением его материального положения, в связи с чем просил определить срок исполнения обязательства по подключению не менее четырех месяцев с момента вступления решения в законную силу, снизить размер неустойки, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда отказать, а в случае их удовлетворения определить размер таковой равным 500 руб.
Суд постановил решение, которым исковые требования удовлетворил.
Обязал ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу исполнить условия договора № от 04 июля 2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> с кадастровым номером №, а именно выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии, -осуществить строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя.
Взыскал с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 неустойку за нарушение условий договора за период с 05 января 2023 года по 30 мая 2023 года (включительно) в размере 4 015 рублей, исчислив её, начиная с 31 мая 2023 года, и по день фактического исполнения обязательств по договору, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 507 рублей 50 копеек, судебную неустойку за просрочку исполнения судебного решения в размере 100 рублей за каждый день просрочки.
Взыскал с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 700 рублей (л.д. 104-111).
С решением суда в части установления срока исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, взысканной суммы неустойки, с размером взысканной компенсации морального вреда не согласен представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО1, действующий на основании доверенности от 05 апреля 2023 года (л.д. 53), который в апелляционной жалобе просит его изменить, установив срок исполнения договора равным четырем месяцам с момента вступления решения суда в законную силу, снизить сумму договорной неустойки, размер денежной компенсации морального вреда - до 500 руб. Приведя буквальное толкование содержащихся в спорном договоре технологического присоединения слов и выражений, заявитель жалобы обращает внимание суда апелляционной инстанции на то, что объем принятых исполнителем по данному договору обязательств, требующих выполнение проектной документации, строительство ТП-10,04кВ, выполнение монтажа коммерческого учета электрической энергии, компенсация по которым подлежит включению в тариф на передачу электрической энергии, договором предусмотрено в течение шести месяцев, тогда как суд обязал ответчика указанные обязательства в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Автор жалобы утверждает, что суд первой инстанции не принял во внимание доводы ответчика об объективном характере причин нарушения им сроков выполнения мероприятий по указанному договору, в том числе связанных с большим количеством имеющих публичный характер, исключающий право исполнителя отказаться от их заключения, договоров технологического присоединения, находящихся на исполнении, тяжелым финансовым положением, отсутствием обеспечения инвестиционной программой всего объема договоров такого рода на территории Республики Хакасия, равно как не принял во внимание убыточный характер деятельности ответчика, не учел, что финансовый результат ПАО «Россети Сибирь» в целом формируется как совокупность финансовых результатов обособленных филиалов, тогда как утверждаемые региональными регулирующими органами тарифы, исходя из положений действующего законодательства, не позволяют формировать свободную чистую прибыль предприятия в целом. Отмечает, что тяжелое финансовое положение общества вызвано необоснованным котловым тарифом, установленным Государственным комитетом энергетики и тарифного регулирования. Из-за экономически необоснованного тарифа и неисполнения государственным органом судебного акта Общество недополучает денежные средства, и полагает, что данное обстоятельство должно быть учтено при рассмотрении дела с учетом того обстоятельства, что технологическое присоединение осуществляется для льготной категории. Утверждает, что суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку приобщенным к материалам дела письмам контрагентов, подтверждающим их отказ от поставок ТПЦ и оборудования в установленные сроки в связи с непредвиденным ростом цен на комплектующие, отсутствие возможности обеспечить исполнение обязательств по договорам поставки, невозможность осуществить поставку. Полагает, что с учетом приведенных обстоятельств срок для исполнения решения суда по настоящему делу следует определить равным 4 месяцам со дня вступления решения суда в законную силу как в наибольшей степени соответствующий характеру, стоимости и объему работ по договору. При вынесении решения суда просит учесть наличие вступивших в законную силу и обязательных к исполнению в первоочередном порядке решений судов по 85 исковым заявлениям по аналогичным делам. Заявитель жалобы считает, что в решении суда первой инстанции выводы изложены без учета фактических обстоятельств дела. Полагает, что необоснованно судом взыскана договорная неустойка, в связи с чем просило ее снизить. Отмечает, что истцом в обоснование требований о компенсации морального вреда доказательств наличия понесенных нравственных или физических страданий, факта нарушения нематериальных благ, личных неимущественных или имущественных прав противоправными действиями (бездействием) ПАО «Россети Сибирь» не представлено. Ссылается на отсутствие в обжалуемом решении мотивов в обоснование размера взысканной с ответчика в пользу истца денежной компенсации морального вреда (л.д. 113- 117).
В письменных возражениях относительно апелляционной жалобы истец ФИО2 выражает согласие с решением суда (л.д. 132-133).
На разбирательство по делу в суд апелляционной инстанции истец ФИО2, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3 не явились, ответчик ПАО «Россети Сибирь» своего представителя не направил, будучи надлежащим образом, уведомленными о времени и месте его проведения. Судебная коллегия, руководствуясь положениями статей 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), определила рассмотреть дело в отсутствие сторон.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и письменных возражений относительно неё, судебная коллегия приходит к следующему.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).
Статьей 401 ГК РФ предусмотрено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» установлено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Судом установлено, не оспорено и не опровергнуто лицами, участвующими в деле, что между истцом и ответчиком возникли правоотношения, вытекающие из заключенного между ними 04 июля 2022 года договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательство по технологическому присоединению энергопринимающих устройств расположенных по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № (л.д. 10-12, 13).
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 6 договора).
Истцом в полном объеме оплачена стоимость услуги по технологическому присоединению (л.д. 15).
Основанием для обращения истца в суд послужило неисполнение ответчиком обязательств по технологическому присоединению в установленный договором срок.
Разрешая спор, суд первой инстанции, установив факт исполнения истцом условий договора и технических условий для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по технологическому присоединению, пришел к выводу о правомерности заявленных истцом требований в части установления срока исполнения договорных обязательств ответчиком, и обязал в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, взыскал с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение условий договора в период с 05 января 2023 года по день вынесения решения суда 30 мая 2023 года включительно в размере 4 015 руб., исчислив ее с 31 мая 2023 года и по день фактического исполнения обязательств по договору, компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб., штраф в размере 1 507 руб. 50 коп., судебную неустойку за просрочку исполнения судебного решения в размере 100 руб. за каждый день просрочки.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, не находит оснований не согласиться с указанными выводами суда первой инстанции в обжалуемой ответчиком части, поскольку они основаны на правильном применении регламентирующих спорные правоотношения норм материального права и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, которым судом дана надлежащая правовая оценка.
Мотивы, по которым суд принял во внимание одни средства доказывания и подверг критике другие, в состоявшемся по делу решении приведены исчерпывающим образом, и судебная коллегия не находит оснований с ними не согласиться.
Учитывая субъектный состав спора, специфику спорных отношений, в рамках которых исполнить обязательства исполнителя может только ответчик, принимая во внимание, что ПАО «Россети Сибирь» при заключении договора с ФИО2 обладало сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовало технические условия, исходя из характера обязательств, подлежащих исполнению ответчиком, судебная коллегия считает срок, определенный судом для исполнения указанных обязательств, в полной мере соответствующим принципам разумности и справедливости и не влекущим нарушение баланса прав и законных интересов участников спорных правоотношений.
Выраженная ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции позиция, повторенная и в доводах апелляционной жалобы, сводится к объективному характеру причин неисполнения ПАО «Россети Сибирь» принятых перед ФИО2 обязательств с тяжелой эпидемиологической, политической и экономической обстановкой в Российской Федерации, а также затруднительным финансовым состоянием ПАО «Россети Сибирь», судебной коллегией во внимание не принимается, поскольку сами по себе эти обстоятельства не являются основанием для освобождения ответчика от исполнения принятых перед истцом, обладающей статусом потребителя и экономически слабой стороны в рамках спорных правоотношений, обязательств.
Выводы суда первой инстанции, установившего в ходе разрешения возникшего спора факт нарушения прав истца, обладающего в рамках спорных правоотношений статусом потребителя, и взыскавшего с ответчика в пользу истца в счет денежной компенсации морального вреда 1 000 руб., соответствуют совокупности приведенных норм и разъяснений в их системной взаимосвязи.
Принимая во внимание характер правоотношений сторон, сущность защищаемого права, объем причиненных потребителю нравственных страданий, судебная коллегия не находит оснований для изменения размера взысканной судом первой инстанции денежной компенсации морального вреда в сторону снижения, поскольку указанная сумма соответствует требованиям разумности, справедливости и не нарушает баланс прав и законных интересов участников спорных правоотношений, с учетом специфики правового статуса каждого из указанных лиц.
Определенный судом ко взысканию размер неустойки в полной мере соответствует требованиям разумности и справедливости, не влечет неосновательного обогащения истца, соответствует реализации принципа недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения ответчика, не нарушает баланса прав и законных интересов сторон.
Каких-либо иных доводов и обстоятельств, которые имели бы правовое значение для объективного разрешения возникшего спора и не были бы учтены судом первой инстанции, апелляционная жалоба представителя ответчика не содержит, выводов суда не опровергает и основанием для отмены либо изменения постановленного по делу решения не является.
При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд первой инстанции при разрешении спора правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, дал им надлежащую правовую оценку и постановил законное и обоснованное решение.
Правовых доводов, которые бы в силу закона могли повлечь отмену решения суда, апелляционная жалоба не содержит.
Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 30 мая 2023 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ответчика публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ФИО1 - без удовлетворения.
Председательствующий С.Н. Шалгинов
Судьи В.Ю. Аушева
И.С. Тришканева
Мотивированное апелляционное определение изготовлено 25 августа 2023 года.