Решение

Именем Российской Федерации

30 июня 2023 года адрес

Савеловский районный суд адрес, в составе председательствующего судьи Соломатиной О.В., при секретаре фио, с участием представителя истца, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1439/23 по иску адрес «МПО Электромонтаж» к ФИО1 о взыскании денежных средств, неустойки (пени), расходов по оплате госпошлины,

Установил:

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что в соответствии с договором подряда № Т 01-03/2019-2 от 01.03.2019 адрес «МПО Электромонтаж» в период с 01.03.2019 но 31.05.2019 на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес ярдов», д. 3, выполнило электромонтажные работы на сумму сумма Факт выполнения работ подтвержден подписанными актами № 51 от 29.03.2019, № 52 от 24.04.2019. № 53 от 31.05.2019. Согласно п. 3.1. Договора срок выполнения работ по договору Подрядчиком - с момента начала работ по 31.05.2019. До настоящего времени выполненные 31.05.2019 работы не оплачены. В соответствии с п. 6.2 Договора при просрочке оплаты выполненных и принятых по акту работ Подрядчик имеет право выставить Заказчику претензионное требование, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,2 % с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты. адрес «МПО Электромонтаж» направило претензионное письмо от 18.02.2022 года №42, ответчик согласно почтовому уведомлению о вручении получил его 25.02.2022. Согласно п. 4.2 Договора в случае подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик; производит оплату за выполненную Подрядчиком работу не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта. Акт о приемке выполненных работ №51 от 29.03.2019 на сумму сумма. Начиная с 06 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1091 день. Расчет: сумма х 1091 день х 0.2% =сумма (пени). Акт о приемке выполненных работ №52 от 24.04.2019 на сумму сумма. Начиная с 08 мая 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1059 дней. Расчет: сумма х 1059 дней х 0.2% =сумма (пени). Акт о приемке выполненных работ №53 от 31.05.2019 на сумму сумма. Начиная с 08 июня 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1028 дней. Расчет: сумма х 1028 дней х 0.2% =сумма (пени). По состоянию на 31 марта 2022 года ответчиком не погашена сумма основного долга сумма и пени в размере сумма.

Истец просит суд взыскать с ФИО1 в пользу адрес «МПО Электромонтаж» денежную сумму в размере сумма и пени в размере сумма, судебные расходы по оплате госпошлины в размере сумма

Представитель истца по доверенности фио в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик извещался о времени и месте судебного заседания надлежащим образом судебными повестками, о причинах неявки суду не сообщил, в связи с чем суд считает возможным, в соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, рассмотреть дело в отсутствие ответчика по представленным доказательствам.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, приходит к следующему выводу.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Из статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Судом установлено, что в соответствии с договором подряда № Т 01-03/2019-2 от 01.03.2019 года, адрес «МПО Электромонтаж» в период с 01.03.2019 но 31.05.2019 на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес ярдов», д. 3, выполнило электромонтажные работы на сумму сумма

Факт выполнения работ подтвержден подписанными актами № 51 от 29.03.2019, № 52 от 24.04.2019. № 53 от 31.05.2019.

Доказательств исполнения обязательств по договору подряда в части оплаты выполненных работ в нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено.

Установив данные обстоятельства, суд приходит к выводу, что объем работ на сумму сумма истцом выполнен, а ответчиком не оплачен, в связи, с чем денежные средства в размере сумма подлежат взысканию с ответчика.

В соответствии с п. 6.2 Договора при просрочке оплаты выполненных и принятых по акту работ Подрядчик имеет право выставить Заказчику претензионное требование, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,2 % с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты.

Согласно п. 4.2 Договора в случае подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик; производит оплату за выполненную Подрядчиком работу не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта.

В материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ №51 от 29.03.2019 на сумму сумма.

Начиная с 06 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1091 день.

Расчет: сумма х 1091 день х 0.2% =сумма (пени).

Акт о приемке выполненных работ №52 от 24.04.2019 на сумму сумма

Начиная с 08 мая 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1059 дней.

Расчет: сумма х 1059 дней х 0.2% =сумма (пени).

Акт о приемке выполненных работ №53 от 31.05.2019 на сумму сумма

Начиная с 08 июня 2019 года по 31 марта 2022 года просрочка составляет 1028 дней.

Расчет: сумма х 1028 дней х 0.2% =сумма (пени).

По состоянию на 31 марта 2022 года ответчиком не погашена сумма основного долга сумма и пени в размере сумма.

Проверив расчет неустойки, признавая его математически верным, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки в указанном размере.

Расходы по оплате госпошлины в размере сумма. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 98 ГПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд,

Решил:

Исковые требования адрес «МПО Электромонтаж» – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу адрес «МПО Электромонтаж» денежные средства в размере сумма, неустойку (пени) в размере сумма, расходы по оплате госпошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца с подачей апелляционной жалобы через Савеловский районный суд адрес со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Решение принято судом в окончательной форме 05 июля 2023 года.