УИД 19RS0001-02-2025-010876-17 Дело № 2-544/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 января 2026 года г. Абакан

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Мамаевой Е.А.,

при секретаре Пановой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1-ооловны к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

с участием представителя истца ФИО5,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к филиалу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее - ПАО «Россети Сибирь») о понуждении исполнить обязательства, по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, мотивируя требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Россети Сибирь» заключен договор «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка №. В срок установленный договором обязательства не исполнены, объект –жилой дом не подключен. Оплата произведена за подключение в размере 83 554,50 руб. Просит обязать ответчика в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения исполнить условия договора от ДД.ММ.ГГГГг, взыскать неустойку в соответствии с п. 17 договора в размере 39 061,73 руб за период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 руб, поскольку на строительство дома был получен кредит, дом должен был сдан в эксплуатацию в срок, однако заселиться не представилось возможным по причине отсутствия электричества, в связи с чем испытывает страдания.

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена ненадлежащего ответчика – филиал ПАО «Россети Сибирь» на надлежащего - ПАО «Россети Сибирь».

Представитель истца ФИО5, действующая на основании доверенности, в судебном заседании уточнила исковые требования в части взыскания неустойки, просила определить период с ДД.ММ.ГГГГг по день вынесения решения суда. в остальной части исковые требования поддержала.

Истец ФИО1, представитель ответчика в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, от представителя ответчика ФИО3 поступил отзыв, где указано. что Общество не может осуществить обязательства по договору, так как нет технической возможности, в связи с тяжелым финансовым положением юридического лица, на исполнении у Общества большое количество договоров. Из-за политической и экономической ситуации в стране, контрагенты расторгают с ПАО «Россети Сибирь» договоры, в связи с чем, просили предоставить им срок три месяца для исполнения решения суда. Указала, что расчёт неустойки должен производится не с ДД.ММ.ГГГГ, а с 19 октября 225 г, поскольку срок исполнения договора – 1 год, снизить размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ из расчета 0,1 % и ограничить размером неустойки за год просрочки. Требование о взыскании компенсации морального вреда снизить, поскольку заявленный размер не соответствует тяжести перенесённых страданий.

В соответствии со ст.ст. 48,167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителя истца, огласив письменный отзыв на заявленные требования, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил присоединения).

Договор должен содержать следующие существенные условия, в том числе, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (пункт 16 Правил присоединения).

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению (абзац третий пункта 108 Правил присоединения).

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГг между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый /дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №

Согласно выписке ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный земельный участок и расположенный на нем жилой дом зарегистрированы за истцом.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Истцом оплата по договору за технологическое присоединение от ДД.ММ.ГГГГ произведена в размере 83 554,50 рублей, что подтверждается чеком по операции Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, договор считается заключенным ДД.ММ.ГГГГ

Пунктом 10 Технических условий № на ответчика возложена обязанность: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета, строительство ЛЭП-0,4 кВ., установку новой ТП 10/0,4 кВ., строительство ЛЭП-0,4 кВ. от РУ-0,4кВ до точки присоединения.

Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

На момент рассмотрения дела указанный договор действует, в установленном законом порядке не расторгнут, стороны от исполнения обязательств по договору не отказались, сведений о приостановлении исполнения обязательств по договору, о которых Сетевая организация в установленном порядке уведомила бы иную сторону, не представлено. Доказательств обратного сторонами не представлено.

Исходя из изложенного, учитывая факт оплаты подключения истцом в сумме 83 554,50 руб. суд приходит к выводу об исполнении заявителем условий договора от ДД.ММ.ГГГГ и технических условий для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Доказательств об исполнении договора стороной ответчика не представлено.

Таким образом, суд признает неисполненной обязанность сетевой организацией к ДД.ММ.ГГГГ осуществить подключение объекта, принадлежащего истцу к энергопринимающему устройству, сведений и доказательств о надлежащем исполнении исполнителем условий п. 6 договора по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, не представлено.

Решая вопрос о сроке исполнения обязанности в соответствии со ст. 204 ГПК РФ, суд полагает разумным назначить срок исполнения в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу, полагая такой срок разумным и достаточным при установленных обстоятельствах.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ, либо односторонне изменение обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В силу изложенного, исковые требования о возложении на ответчика обязанности произвести технологическое подключение энергоустановок истца согласно условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» подлежат удовлетворению, что влечет наступление гражданско-правовой ответственности для сетевой организации.

Правила об ответственности исполнителя услуги по нормам Закона РФ «О защите прав потребителей» (статья 28 Закона) носят общий характер и применяются в случаях, если законодательством не установлены специальные нормы об ответственности.

Истец просит суд взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную договором.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 39 061,73 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда.

Проверив предоставленный истцом расчет неустойки, принимая во внимание возражения ответчика о периоде начисления неустойки, учитывая, что срок исполнения обязательств наступил ДД.ММ.ГГГГ (выходной день – суббота), у истца возникло право на взыскание неустойки с ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит 21 306,40 руб. из расчета 83 554,50 х 0, 25 % х 102 дн.

Оснований для ограничения суммы неустойки платой по договору, а также сроком в один год обозначенным п.17 договора не имеется.

Согласно абз.3 подп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Таким образом, подп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения и п. 17 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения предусмотрено, что ограничение срока взыскания неустойки (за год просрочки) применяется вследствие нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению только заявителем (истцом), тогда как нарушений со стороны заявителя судом не установлено.

Представителем ответчика заявлено о снижении размера неустойки в связи с тяжелым материальным положением ответчика в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Положениями п. 1 ст. 333 ГК РФ предусмотрено право суда уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 34 Постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Определяя размер взыскиваемой неустойки, с учетом обстоятельств дела, суд приходит к выводу о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств, отсутствии оснований для снижения неустойки.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии вины.

Принимая во внимание характер и последствия нарушения ответчиком прав потребителя, степень связанных с данными обстоятельствами нравственных страданий, срок нарушения обязательства при наличии возможности исполнить в определенный договором короткий срок. Суд считает правомерным взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку в судебном заседании нашёл подтверждение факт нарушения прав истца как потребителя, с ответчика в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 13 153,20 руб. (5000 + 21 306,40) х 50%).

Поскольку в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ взыскивается с ответчика, в доход местного бюджета в размере 10 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1—ооловны, удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в течение двух месяцев с момента вступления настоящего решения суда в законную силу исполнить условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка №

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в пользу ФИО1—ооловны (паспорт №) неустойку размере 21 306,40 руб, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 13 153,20 руб.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Абаканский городской суд.

Председательствующий Е.А. Мамаева

Мотивированное решение изготовлено 12 февраля 2026 года.

Судья Е.А. Мамаева