Дело № 2-3067/2025
22RS0068-01-2025-003539-22
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 июня 2025 года г. Барнаул
Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего Ангузовой Е.В.,
при секретаре Сорочкиной П.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» указывая, что ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с целях заключения договора на технологическое присоединение объекта: малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, .... кадастровый номер земельного участка №
ПАО «Россети Сибирь» направлен договор на технологическое присоединение № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту - договор).
ДД.ММ.ГГГГ истцом оплачены услуги по технологическому присоединению, что подтверждается чеком, представленным в материалы дела. Срок технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения согласно п.5 договора составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ. Однако в настоящее время ответчиком работы по технологическому присоединению объекта не выполнены. Вместе с тем, договором и правилами технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрен конкретный срок для присоединения объекта к сетям, который ответчиком не соблюден.
Управление ФАС по Алтайскому краю в отношении юридического лица ПАО «Россети Сибирь» и должностного лица ПАО «Россети Сибирь» возбуждены дела об административных правонарушениях № По итогам рассмотрения данных дел вынесены постановления о назначении административных наказаний по статье 9.21 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с условиями которого ответчик обязан в течение 6 месяцев со дня заключения данного договора осуществить мероприятия по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения объекта: малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Алтайский край, кадастровый номер земельного участка № Российская Федерация, ....
Согласно п. 1 договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, | урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;
- категория надежности третья;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение установлен в пункте 10 договора и составляет 50 406,51 руб., в том числе НДС (20%) в размере 8 401,08 руб.
Обязательства по оплате услуг сетевой организации ФИО1 исполнены в соответствии с условиями договора, что подтверждается справкой об операции ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк.
Согласно п. 6 договора, ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Дополнительные соглашения к вышеуказанному договору в части изменения срока мероприятий по технологическому присоединению не заключались.
До настоящего времени условия договора стороной ответчика не исполнены, акты об осуществлении технологического присоединения и о выполнении технических условий не подписаны.
Потребителем в данном случае обязательства, принятые на себя по договору, в том числе обязанность по внесению платы за технологическое присоединение, исполнена надлежаще, а ответчиком не исполнены в полном объеме установленные договором мероприятия по технологическому присоединению объекта истца.
Претензия, направленная истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ оставлена последний без удовлетворения со ссылкой на отсутствие технической возможности.
На основании изложенного истец просил обязать ответчика исполнить принятые на себя обязательства по договору присоединения к электрическим сетям объекта: малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Алтайский край, кадастровый номер земельного участка № Российская Федерация, ...., СТ «Связист», десятая линия, 34 в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика неустойку в размере 22 179,52 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а за каждый последующий день в размере 126,023 руб. до исполнения ответчиком обязанности по технологическому присоединению истца либо до истечении срока, установленного судом для исполнения ответчиком обязанности по технологическому присоединению истца в зависимости от того, что наступит ранее; штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от присужденной денежной суммы в пользу потребителя; компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.; судебные расходы на общую сумму в размере 10 000 руб.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. В материалы дела представил отзыв, в котором ссылается на то, что им выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (п.10.1.1технических условий), в также выполнена проектная документация т согласована со всеми заинтересованными лицами (п.10.2 технических условий), срок, который просит установить истец – 1 месяц неразумен, ответчик просит, установить срок исполнения решения суда 6 месяцев. Также ответчик считает завышенным заявленный истцом размер неустойки в размере 22 179,52 руб., просит ее снизить, кроме того, требование о взыскании неустойки в размере 126,02 руб. за каждый последующий день до исполнения, п.17 договора предусмотрено, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки за один год просрочки. Полагал недоказанным причинение морального вреда истцу, а также необоснованным требование о взыскании штрафа.
Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В силу ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (далее - Правила технологического присоединения), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами.
Согласно подп. "в" п. 7 Правил технологического присоединения, стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.
Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу требований статьи 309 данного Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен типовой договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В соответствии с п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Малаэтажная жилая застройка», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, - 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Согласно п. 2 договора ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства ���������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????????????????????????????���?????????*??????h�??j�???????????????????????�???????�???????????????????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�
Согласно п. 5 условий типового договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
Таким образом, срок исполнения обязательств истек ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств исполнения условий договора ответчиком или согласования иного срока исполнения решения суда не представлено.