Решение по делу № 2-1366/2023 от 15.03.2023 - об обязании выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору, взыскании расходов по оплате государственной пошлины.

ело № 2-1366/2023

УИД 39RS0002-01-2022-008985-95

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 марта 2023 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Милько Г.В.,

при секретаре Соловьеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору, взыскании расходов по оплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском, указав, что с АО «Янтарьэнерго» был заключен договор № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка. Согласно условиям договора ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца максимальной мощности 15 кВт, третьей категории надежности, классом напряжения электрической сети – 0,4 кВт для энергоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: < адрес >, з/у 15 (кадастровый №). Технические условия ТУ № являются неотъемлемой частью данного договора. Срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до < Дата >.

Истец свои обязательства по договору по внесению платы за технологическое присоединение выполнил. Однако, ответчик на протяжении длительного времени уклоняется от исполнения своих обязательств. С момента заключения договора прошло 1,5 года, истец не имеет технической возможности приступить к освоению земельного участка, при этом своевременно оплачивает налог за фактически неиспользуемый по вине ответчика земельный участок. На обращение истца от < Дата > к ответчику по вопросу осуществления технологического присоединения было получено уведомление № от < Дата > с перечислением мероприятий, которые надлежит выполнить без конкретных сроков их выполнения.

В связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств, у истца отсутствует возможность оградить земельный участок, организовать освещение площадки для складирования строительных и прочих материалов с устройством временного помещения для охраны. Указанные мероприятия осуществить невозможно, сроки не установлены, цены на стройматериалы, на их доставку и наличие неизменно меняются в сторону увеличения. Заявитель-истец несёт необоснованные убытки.

С учетом изложенного, просит обязать АО «Россети Янтарь» выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно договору № от < Дата > в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать АО «Россети Янтарь» расходы на оплату государственной пошлины в размере 400 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» по доверенности ФИО3 в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, пояснив, что АО «Янтарьэнерго» не отказывается от выполнения своих обязательств, принимаются необходимые меры, направленные на выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям согласно техническим условиям. Вместе с тем, просила установить срок исполнения решения до трех месяцев. Указала дополнительно, что в связи с отсутствием в месте расположения земельного участка истца электросетевых объектов, АО «Россети Янтарь» для выполнения Договора необходимо: подготовить и утвердить техническое задание, которое предусматривает, какие мероприятия в целях технологического присоединения заявителя будут выполнены АО «Россети Янтарь»; путем проведения конкурентных процедур выбрать подрядную организацию, которая на договорной основе выполнит проектные и строительно-монтажные работы с поставкой оборудования. В целях исполнения обязательств по указанному договору АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание № Z/018186/2021-24 «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 256-72, организация системы учета электроэнергии в < адрес > < адрес >». На электронной торговой площадке проводились конкурентные процедуры по выбору подрядной организации, с которой будет заключен договор на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ (закупка №). По результатам конкурентных процедур определен победитель - ООО «Телеком-Строй Инком», с которым < Дата > заключен договор № на выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Проектные работы подрядчиком выполнены, результат передан по акту сдачи-приемки < Дата >. На основании изложенного, просит отказать ФИО1 в удовлетворении исковых требований. Представлен письменный отзыв.

Выслушав представителей сторон, изучив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и дав им оценку в соответствии с требованиями ст.ст.12,56 и 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГПК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном Кодексе.

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Согласно п. 16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с п.п. «б» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с п.п. «д» п. 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: < адрес > < адрес >, з/у 15 (кадастровый №).

Между АО «Янтарьэнерго» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.3 названного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: < адрес > – почтовый адрес ориентира (кадастровый №).

Пунктом 6 указанного договора определен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, то есть с < Дата >.

Согласно п.19 договора № за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Оплата по договору в размере 550 рублей ФИО1 произведена < Дата >.

Однако в предусмотренный договором срок технологическое присоединение объекта истца к электрическим сетям ответчиком не было осуществлено.

< Дата > ФИО1 обратилась к ответчику с претензией, где просил АО «Россети Янтарь» выполнить свои обязательства по договору.

В ответе от < Дата > на обращение истца ответчик, не оспаривая факт невыполнения им своих обязательств по договору, указывал о том, что в рамках выполнения обязательств по договору со стороны АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 256-72, организация системы учета электроэнергии в < адрес > района». Реализуются мероприятия для возможности завершения строительно-монтажных работ на объектах строительства в ближайшие сроки.

Вместе с тем, условия договора по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям ответчиком на момент рассмотрения дела не выполнено. Доказательств невозможности исполнения условий договора по причине невыполнения обязательств по техническим условиям со стороны истца, ответчиком не представлено.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и установив, что АО «Россети Янтарь» в установленный договором срок принятые на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям для электроснабжения объекта истца не исполнило, суд, с учетом приведенных выше норм материального права, приходит к выводу о том, что заявленные ФИО1 исковые требования о возложении на ответчика такой обязанности являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору и освобождавших его ответственности, АО «Россети Янтарь», в нарушение ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Ссылки представителя ответчика на то обстоятельство, что сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям нарушены в результате действий третьих лиц, нарушивших, в свою очередь, обязательства по договорам подряда, во внимание суда приняты быть не могут, поскольку указанное не освобождает АО «Россети Янтарь» от исполнения принятых на себя обязательств и от ответственности за их неисполнение, не является обстоятельством непреодолимой силы и не оправдывает столь значительный срок неисполнения условий договора.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает длительность неисполнения и критерий сезонности, устанавливает АО «Россети Янтарь» срок выполнения работ по технологическому присоединению - в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

Частью 1 ст. 103 ГПК РФ предусмотрено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При таком положении, поскольку ФИО1 в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, указанная государственная пошлина подлежит взысканию с АО «Россети Янтарь» в доход государства в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление ФИО1 удовлетворить.

Обязать АО «Россети Янтарь» выполнить по договору № от < Дата > технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: < адрес >, з/у 15 (кадастровый №), в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход государства госпошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 20.03.2023.

Судья