КОПИЯ

УИД 14RS0031-03-2025-000061-04 Дело № 2-AL-21/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Якутск 06 октября 2025 года

Усть-Янский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Кылатчановой Н.А., при помощнике судьи Кечил-оол Е.К.,

с участием истца прокурора Аллаиховского района Республики Саха (Якутия) ФИО1, представителя ответчика ООО «Строительная компания «Сахастрой 2002» ФИО2, представителя третьего лица ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» ФИО3, представителей третьего лица Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) ФИО4, ФИО5, представителя третьего лица МБОУ «ЧСОШ имени А.Г. Чикачева» МО «Аллаиховский улус (район) Республики Саха (Якутия) ФИО6,

рассмотрев в выездном открытом судебном заседании посредством видеоконференцсвязи между Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) и постоянным судебным присутствием Усть-Янского районного суда Республики Саха (Якутия) в п. Чокурдах гражданское дело по исковому заявлению прокурора Аллаиховского района Республики Саха (Якутия) в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сахастрой 2002» о возложении обязанности по устранению допущенных нарушений при исполнении государственного контракта,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ответчику, просит возложить на ООО СК «Сахастрой-2002» обязанность устранить допущенные при исполнении государственного контракта №0816500000619010853 от 26.08.2019 нарушения, указанные в пунктах 1, 3, п.п.1 п.8, 9, п.п.1 п.10, п.п.4 п.10, 11, 12, 13 акта УГСЖН №4-08-24-988 от 15 октября 2024 года в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, мотивируя тем, что 26.08.2019 между ГКУ «Государственная служба заказчика РС (Я) и ООО СК «Сахастрой-2002» заключен государственный контракт № 0816500000619010853 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 275 мест п. Чокурдах». Предметом контракта, является выполнение в срок до 15.12.2021 строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 275 мест п. Чокурдах» в соответствии с условиями заключенного контракта, проектной документацией, перечнем выполняемых строительно-монтажных работ (Приложение №1), графиком (Приложение №5) и передача результата работ заказчику. В ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что по состоянию на 04.10.2024 не выполнены, либо выполнены с недостатками работы, вышеуказанные пункты согласно акту осмотра от 15 октября 2024 года №4-08-24-988 Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия). В августе и ноябре 2024 года внесены представления в ООО СК «Сахастрой-2002», по которым часть нарушений, а именно пункты 1, 3, п.п.1 п.8, 9, п.п.1 п.10, п.п.4 п.10, 11, 12, 13 акта УГСЖН № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года, до настоящего времени не устранены, до настоящего времени работы не завершены, что влечет нарушение прав и законных интересов детей, педагогического и технического персонала образовательного учреждения, а также иных лиц, посещающих учреждение, в части обеспечения их безопасности, жизни и здоровья, а также нарушают интересы заказчика.

Истец прокурор Аллаиховского района РС (Я) ФИО1 в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал, просит удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «СК Сахастрой 2002» ФИО2 в судебном заседании с уточенным исковым заявлением согласился в части, возражал относительно первого пункта акта №4-08-24-988 УГСЖН от 15 октября 2024 года, указывая на то, что работы по монтажу и строительству спортивной площадки были не выполнены на сегодняшний день не по вине ответчика. На сегодняшний момент заказчиком откорректирована проектная документация, которая включает в себя выполнение дополнительных работ, в частности дополнительные работы по отсыпке. Дополнительное соглашение на этот объем работ с учетом откорректированной проектной документации не заключено до настоящего времени, работы ответчик не можем выполнить в виду того, что проект поменялся в процессе, после того, как подрядчик заключил контракт, и первоначальный проект по строительству спортивной площадки не осуществим. В результате корректировки проекта, появились дополнительные работы, и дополнительные соглашения на эти дополнительные работы до настоящего момента не подписаны. Относительно остальных пунктов, с учетом позиции ГКУ «СГЗ РС (Я)» не возражал. Просит суд учесть сезонность работ и предоставить срок 9 месяцев, поскольку работы, которые предусмотрены этими пунктами, должны быть выполнены качественно, и должны быть выполнены в теплое время года, в целях безопасности, чтобы не создавать угрозу детям и работникам школы, в защиту которых иск предъявлен.

Представитель третьего лица МБОУ «ЧСОШ имени А.Г. Чикачева» МО «Аллаиховский улус (район)» ФИО6 в судебном заседании уточненное исковое заявление поддержала, просит удовлетворить их в полном объеме.

Представитель третьего лица ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» ФИО3 в судебном заседании уточненное исковое заявление прокурора поддержала в части, кроме первого пункта акта №4-08-24-988 УГСЖН от 15 октября 2024 года, по основаниям указанным в отзыве на исковое заявление, дополнение к отзыву на исковое заявление, указывая на то, что по первому пункту, согласно проектной документации спортивная площадка предусмотренная из бетонного основания покрытая резиновой крошкой, вертикальная планировка была выполнена другой подрядной организацией, которая в настоящее время ликвидирована и с истечением времени произошло размывание грунта дождем, таянием ледника расположенного на территории спортивной площадки, в связи с чем требуется дополнительная отсыпка территории до проектного значения. Проектная документация откорректирована и получено положительное заключение ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию и строительстве» от 23.04.2025. Материал резиновой крошки имеется на объекте. В данное время ГКУ «СГЗ РС (Я)» не может заключить дополнительное соглашение, поскольку до них не доведены лимиты по устранению указанного нарушения, но работы будут выполнены. По сроку исполнения недостатков, указанных в акте №4-08-24-988 УГСЖН от 15 октября 2024 года поддержала представителя ответчика, поскольку по некоторым работам предусмотрены сезонные работы, то есть в течении 6 месяцев ответчик не успеет выполнить указанные недостатки.

Представитель третьего лица Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) ФИО4, в судебном заседании уточненное исковое заявление поддержала, просит удовлетворить их в полном объеме, указывая, что объекты должны произведены в точном соответствии с проектной документацией.

Представитель третьего лица Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) ФИО5, в судебном заседании уточненное исковое заявление прокурора поддержала, просит удовлетворить в полном объеме, по срокам устранения нарушений считает срок не достаточным, полагает целесообразным перенести до лета.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Исходя из существа заявленных требований и правовой природы отношений, вытекающих из Контракта, к возникшему спору подлежат применению общие положения об обязательстве, а также специальные нормы Закона Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и главы 37 ГК РФ о договорах подряда.

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ, по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу статьи 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункта 1 статьи 740 ГК РФ). В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, а также цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (пункт 1 статьи 708, пункт 1 статьи 709 ГК РФ).

В силу статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним, требования, и со сметой, определяющей цену работ.

На основании статей 720, 753 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Из материалов дела следует, что 26 августа 2019 года между ГКУ «Государственная служба заказчика РС (Я)» и ООО «СК «Сахастрой-2002» заключен государственный контракт № 0816500000619010853 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 275 мест п. Чокурдах» (далее Госконтракт). В соответствии с условиями заключенного контракта, проектной документацией, перечнем выполняемых строительно-монтажных работ (Приложение №1), графиком (Приложение №5) и передача результата работ заказчику в срок до 15 декабря 2021 года.

Согласно дополнительного соглашения № 4 от 30 апреля 2021 года, в п. 5.2 вышеуказанного государственного контракта внесены изменения в части установления срока выполнения работ. Согласно вышеуказанному дополнительному соглашению срок выполнения работ установлен до 15.12.2023.

Согласно дополнительного соглашения № 12 от 29 декабря 2023 года в Приложение 4 «График выполнения строительно-монтажных работ» внесены изменения, в соответствии с которыми сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ на 2023 год установлены до 30 декабря 2023 года.

Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2023 года, что подтверждается реестровой записью контракта в единой информационной системе № 2143513846119000212.

Согласно п. 2.1 Госконтракта, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим контрактом срок выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы на объекте «Школа на 275 учащихся в п. Чокурдах Аллаиховского улуса (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией, перечнем выполняемых строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 1), графиком выполнения строительно–монтажных работ (Приложение № 5), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику.

Согласно п. 12 Госконтракта, гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта законченного строительством объекта и составляет: для общестроительных – 5 лет; материалов и оборудования – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем материала или оборудования.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44- ФЗ) государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно п. 1ч. 1, ч. 2 и ч. 7 ст. 94 ФЗ № 44- ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе, приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом.

Согласно условиям Госконтракта в обязанности ответчика входит:

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с условиями Контракта, графиком выполнения строительно-монтажных работ, проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия (п.4.1.2. Госконтракта);

- выполнение, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации (п.4.1.8 Госконтракта);

- устранение в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или привлеченными силами за свой счет все дефекты и недостатки в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (п.4.1.23 Госконтракта);

- отклонение от параметров проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, допускается только на основании вновь утвержденной Заказчиком проектной документации, после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительства Российской Федерации (п.4.1.25 Госконтракта);

- устранение выявленных Заказчиком и государственными надзорными органами дефекты, допущенные по вине Подрядчика, самостоятельно, за свой счет, в сроки, указанные в предписаниях (п.12.7 Госконтракта).

В соответствии со статьей 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования.

Из пункта 1 статьи 722, подпунктов 3, 5 статьи 724 ГК РФ следует, что, если договором подряда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока, который начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (если иное не предусмотрено договором).

На основании п. 1 ст. 723 ГК РФ следует, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

По результатам проведенных надзорных мероприятий установлено, что по состоянию на 04 октября 2024 года согласно акта визуального осмотра от 15 октября 2024 года № 4-08-24-988 Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия):

п. 1. не выполнены, не начаты и не завершены сезонные работы отдельно расположенного через дорогу спортивного ядра для построенного и введенного в эксплуатацию МБОУ «ЧСОШ имени А.Г. Чикачева МО «Аллаиховский улус (район)» РС (Я)» с пришкольным интернатом состоящих по проекту как площадки для подвижных игр 5-9 классы, площадки для волейбола 18x9 м, поле для мини футбола 18x25 м, учебноопытной зоны (отдела цветочно-декоративных растений 409,06 м2, беговой дорожки, площадки для тихого отдыха 124,13 м2;

п.3. не выполнено ограждение территории отдельно расположенной насосной станции с двумя противопожарными емкостями 2x100 м3;

подп. 1 п. 8. не установлены 4 проектные дефлекторы BE 14-ВЕ 17 диаметром 400мм с системой водоотведения от конденсатных вод внутри спортивного зала;

п.9. не завершены и не выполнены работы по монтажу ограждающих стен на крыльце Кр-5 со стороны противопожарной холодной лестницы со 2го этажа спортивного зала по оси Ф-Х:1*-1);

подп. 1 п. 10. не завершены работы по заделке технологических проемов от вентиляционных воздуховодов на чердачном перекрытии (по факту заделаны пеной монтажной), вместо заполнения бетоном;

подп. 4 п. 10. выпуска системы водоотведения не выведены за пределы чердачного перекрытия, связи с чем возможно образование иней снега в виде «куржака» с вероятной протечкой во внутрь здания в теплый период, согласно проектным данным;

п. 11. местами не завершены отделочные работы в технических помещениях венткамеры и узла ввода; местами в классах первого и второго этажей с покрытием из линолеума наблюдаются бугры и волны (линолеуму не дали вылежаться и раскататься перед);

п.12. подводящие трубопроводы водоснабжения к писсуарам не закреплены;

п.13. местами утепление под зданием канализационных трубопроводов К1 на подвесах, вместо проектного утепления из рубероида, с матами из стеклянного штапельного полотна МРТ50 и стеклопластика по факту выполнен из изовера обернутого изоспаном. При этом местами в местах прохода через сталежелезобетонное перекрытия и в местах расположения подвесов наблюдается оголение трубопроводов водоотведения, возникает риск промерзания при отрицательной температуре.

В целях устранения нарушений требований федерального законодательства прокурором Аллаиховского района РС (Я) в январе, августе 2024 года внесены представления в отношении ООО СК «Сахастрой-2002», по которым часть нарушений до настоящего времени не устранены (п.1, п. 3, подп. 1 п. 8, п. 9, подп. 1 п. 10, подп. 4 п. 10, п. 11,п. 12, п. 13, акта УГСЖН № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года).

Из отзыва, дополнения к отзыву на исковое заявление третьего лица ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия) следует:

по пункту 1 – согласно проектной документации спортивная площадка предусмотрена из бетонного основания и покрыта резиновой крошкой «Мастерфайбер». Вертикальная планировка спортивной площадки выполнена другой подрядной организацией ООО «Профстрой» в 2016-2017 году. С истечением времени произошло размывание грунта дождевыми и талыми водами, а также оттаивание ледника расположенного на территории спортивной площадки. В связи с чем, требуется дополнительная отсыпка территории до проектных значений. Откорректирована проектная документация в части посадки спортивной площадки по актуальным топографическим координатам. Получено положительное заключение ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» от 23.04.2025 №14-С-1-0128-25. Материал резиновый крошки «Мастерфайбер» имеется на объекте. Выполнение работ по устройству спортивной площадки планируется после доведения дополнительного финансирования. Работы по переносу сетей связи Ростелеком выполнены, снос хозпостроек попадающих под пятно спортивной площадки произведен.

по пункту 3 – работы предусмотрены Госконтрактом. ООО СК «Сахастрой 2002» не выполнил работы полностью. Материалы имеются на объекте.

по подпункту 1 пункта 8 – согласно проектной документации подраздела 4.1 «Отопление, вентиляция кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр 1226-1-ИОС4.1, лист 28 графическая часть) предусмотрены дефлекторы BE 14-ВЕ 17 диаметром 400 мм с системой водоотведения из трубопровода 25 диаметром от конденсатных вод внутри спортивного зала. Трубопровод-конденсатоотвод выведен в стояк канализации в помещении санитарного узла тренера. Нарушения, возникли вследствие ненадлежащего исполнения Подрядной организацией обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в связи с чем, указанные требования подлежат удовлетворению;

по пункту 9 - работы предусмотрены Госконтрактом, ООО СК «Сахастрой 2002» не выполнил работы полностью. По аварийному (эвакуационному) выходу спортивного зала произведена корректировка проектной документации, взамен стеновых панелей предусмотрен профилированный лист (раздел КР (конструктивные решения), лист 30,31, шифр №23-129-1-КР1, раздел АР (архитектурные решения), лист 19, шифр №23-12-1-АР);

по подпункту 1 пункту 10 - согласно проектной документации подраздела 4.1 «Отопление, вентиляция кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр 1226-1-ИОС4.1 лист 6 ТЧ (техническая часть), монтаж систем отопления и вентиляции необходимо вести согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». В соответствии с пунктом 4.3 СП 73.13330.2012 заделку отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки воздуходувов следует выполнять плотно, материалом по огнестойкости не ниже огнестойкости преграды. Таким образом, заделка проемов монтажной пеной, а не бетоном, является нарушением СП 73.13330.2012, допущенным Подрядной организацией при выполнении работ.

по подпункту 4 пункта 10 (система водоотведения) - согласно проектной документации подраздела «Система водоотведения» (1226-1-ИОС3.1) стояки предусмотрены вентилируемые с выходом на кровлю. Таким образом, поскольку проектной документацией предусмотрен вывод системы водоотведения на кровлю здания, указанное нарушение допущено Подрядной организацией и подлежит устранению;

по пункту 11 – работы предусмотрены Госконтрактом, ООО СК «Сахастрой 2002» не выполнил работы полностью;

по пункту 12 – работы предусмотрены Госконтрактом, ООО СК «Сахастрой 2002» не выполнил работы полностью;

по пункту 13 – работы предусмотрены Госконтрактом, ООО СК «Сахастрой 2002» не выполнил работы полностью. Неисправность канализационной системы возникла в связи с ненадлежащей эксплуатацией.

Из указанного, судом установлено, что до настоящего времени работы не завершены, что влечет нарушение прав и законных интересов детей, педагогического и технического персонала образовательного учреждения, а также иных лиц, посещающих учреждение, в части обеспечения их безопасности, жизни и здоровья, а также нарушаются интересы заказчика.

Проверив на основании имеющихся в деле представленных доказательств законность и обоснованность проведенного акта визуального осмотра, суд признает требования, изложенные в акте визуального осмотра №4-08-988 от 15 октября 2024 года, законными и обоснованными, поскольку указанные работы предусмотрены Госконтрактом, проектной документацией.

Вместе с тем, в силу пункта 5 статьи 709 ГК РФ, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине - в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.

Также согласно положениям пунктов 3 и 4 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Согласно отзыва ответчика на исковое заявление, по результатам осмотра Объекта, произведенного с участием уполномоченных представителей сторон, был составлен акт от 20.09.2019 о передаче строительной площадки. В ходе исполнения Контракта Подрядчик установил необходимость в проведении дополнительных работ, о чем ответчик письменно уведомил ГКУ «СГЗ РС (Я)» (письмо исх. №06/23 от 17.01.2023).

В данном случае, как установлено судом, Подрядчик сообщил Заказчику о необходимости производства дополнительного вида работ, при этом Заказчик отреагировал на данное сообщение. Заказчик с Подрядчиком согласовали действия по проведению дополнительных работ, которые были нужны для завершения строительно-монтажных работ объекта и надлежащего исполнения Контракта. Заказчиком откорректирована проектная документация в части посадки спортивной площадки, получено положительное заключение ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» от 23.04.2025 №14-С-1-0128-25. Выполнение работ по устройству спортивной площадки осуществимо после заключения дополнительного соглашения, доведения до заказчика лимитов по устранению указанного нарушения. При таких обстоятельствах, учитывая, что проектная документация в данной части откорректирована, условий для удовлетворения иска в части обязания ответчика исполнения п.1 акта УГСЖН № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года по нарушениям установленным на момент визуального осмотра, не имеется.

Таким образом, оценив представленные по делу сторонами спора доказательства в их совокупности и взаимной связи, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, вышеизложенные нормы закона, и установив, что ответчиком ООО «СК Сахастрой 2002» являющегося стороной государственного контракта №0816500000619010853 от 26.08.2019 по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 275 учащихся в п. Чокурдах» Аллаиховского улуса допущены существенные нарушения при выполнении строительно-монтажных работ названного объекта; устранение выявленных недостатков отраженных в акте УГСЖН №04-08-24-988 от 15 октября 2024 года предусмотрено условиями государственного контракта; выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, суд признает, что на ответчика ООО СК «Сахастрой-2002» подлежит возложению обязанность устранить допущенные при исполнении государственного контракта №0816500000619010853 от 26.08.2019 нарушения, указанные в п. 3, подп. 1 п. 8, п. 9, подп. 1 п.10, подп. 4 п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, акта УГСЖН № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года. Наличие указанных существенных недостатков при выполнении строительно-монтажных работ в рамках Госконтракта, установлено судом и сторонами не оспаривается.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Рассматривая вопрос о периоде времени, который необходимо предоставить административному ответчику для проведения вышеприведенных действий, суд исходит, прежде всего, из интересов лиц имеющих доступ к территории объекта образования, с учетом принципа разумности, сроков выполнения работ по госконтракту, принимая во внимание мнение представителя третьего лица Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) ФИО5, составившей акт УГСЖН № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года, суд полагает необходимым в целях исполнения решения суда, установить срок не позднее 9 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Аллаиховского района Республик Саха (Якутия) в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сахастрой 2002» о возложении обязанности по устранению допущенных нарушений при исполнении государственного контракта, частично удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сахастрой 2002», ИНН <***>, ОГРН <***> от 26 июля 2002 года, устранить допущенные при исполнении государственного контракта №0816500000619010853 от 26 августа 2019 года нарушения, согласно:

пункту 3. выполнить ограждение территории отдельно расположенной насосной станции с двумя противопожарными емкостями 2х100м3;

подпункта 1 пункта 8. установить 4 проектных дефлектора ВЕ 14-ВЕ 17 диаметром 400 мм с системой водоотведения от конденсатных вод внутри спортивного зала;

пункта 9. завершить и выполнить работы по монтажу ограждающих стен на крыльце Кр-5 со стороны противопожарной холодной лестницы со 2го этажа спортивного зала по оси Ф-Х:1*-1;

подпункта 1 пункта 10. завершить работы по заделке технологических проемов от вентиляционных воздуховодов на чердачном перекрытии, заполнить вместо монтажной пены, бетоном;

подпункта 4 пункта 10. выпуски системы водоотведения вывести за пределы чердачного перекрытия, согласно проектным данным;

пункта 11. завершить отделочные работы в технических помещениях венткамеры и узла ввода;

пункта 12. закрепить подводящие трубопроводы водоснабжения к писсуарам;

пункта 13. выполнить утепление под зданием канализационных трубопроводов К1 на подвесах согласно проектного утепления из рубероида, с матами из стеклянного штапельного полотна МРТ50 и стеклопластика,

акта Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) № 04-08-24-988 от 15 октября 2024 года, в срок не позднее 9 (девяти) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

В остальной части исковых требований, отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) через Усть-Янский районный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья п/п Н.А. Кылатчанова

Копия верна:

Судья Н.А. Кылатчанова

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ