Решение по делу № 02-1558/2023(02-7404/2022)~М-5879/2022 от 31.03.2023

УИД 77RS0013-02-2022-012127-47

РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 марта 2023 года Кунцевский районный суд адрес в составе:

судьи Кругликовой А.В.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1558/23 по иску ФИО1 к ООО «Смарт технология» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец, с учетом уточнений, обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит расторгнуть Договор строительного подряда марка автомобиля № 1/13012021 от 13 января 2022 г. и взыскать с ответчика в мою пользу уплаченные денежные средства в размере сумма Взыскать пеню в размере сумма за нарушение срока исполнения этапов работ, убытки на оплату комиссии банков в размере сумма, неустойку (пеню) в размере сумма за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, расходы по оплате госпошлины в размере сумма

Иск мотивирован тем обстоятельством, что 13 января 2022 года между истцом ФИО1 (Заказчик) и ответчиком ООО «Смарт технология» (Исполнитель) заключен Договор строительного подряда марка автомобиля № 1/13012021.

Предметом Договора строительного подряда, согласно п.п. 1.1 и 1.2 Договора, являлось выполнение Исполнителем по поручению Заказчика следующих работ: изготовление домокомплекта торговой марки Смартдом по проекту и технологии, приведенным в Приложении № 8, монтажные работы по возведению изготовленного домокомплекта (Объект) на месте монтажа (адрес), внешние отделочные работы, с передачей по выполнению Работ жилого дома в эксплуатацию Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3), которые Заказчик обязуется принять и оплатить.

Пунктом 1.4 Договора было предусмотрено, что Работы по нему должны быть выполнены Исполнителем из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами в соответствии с согласованной и утвержденной Сторонами «Спецификацией» (Приложение № 1), «Поэтажным планом» (Приложение № 2), Проектом и условиями данного Договора.

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.1.1 Договора, согласованная Сторонами цена Договора составила сумма, и не подлежала изменению в ходе его исполнения.

Срок и порядок оплаты предусмотрены пунктом 3.2 (подп. 3.2.1-3.2.5) Договора:

I этап - Запуск комплекта силового каркаса в производство, размещения заказов на производство и поставку материалов для комплектации домокомплекта. Заказчик оплачивает 70% (Семьдесят процентов) от стоимости Договора в течение 3 (Трех) рабочих пней с даты подписания настоящего Договора в размере сумма;

II этап - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о готовности к отгрузке домокомплекта, Заказчик оплачивает 10% (Десять процентов) от стоимости , Договора в размере сумма;

III этап - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты сборки силового каркаса Объекта и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Заказчик оплачивает 10 % (Десять процентов) от стоимости Договора в размере сумма

IV этап - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты сборки кровли, установки окон, утепления стен Объекта и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Заказчик оплачивает 5% (Пять процентов) от стоимости Договора в размере сумма;

V этап - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты сдачи Объекта и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Заказчик оплачивает 5% (Пять процентов) от стоимости Договора в размере сумма

10 января 2022 г. на основании выставленного Ответчиком счета № 09011 от 09 января 2022 г. Истцом был оплачен аванс по Договору строительства в размере сумма

17 января 2022 г. на основании выставленного Ответчиком счета № 8 от 13 января 2022 г. Истцом был оплачен аванс по Договору строительства в размере сумма

Свои обязательства по оплате I этапа работ истец исполнил в установленный Договором срок и, по инициативе Ответчика, с превышением оговоренной в Договоре суммы на сумма

Согласованный Сторонами в пункте 4.2 Договора срок выполнения Работ Исполнителем, составляющий 110 (Сто десять) рабочих дней с даты полной оплаты первого этапа (17 января 2022 г.), истек 14 июня 2022 г., однако Ответчик свои обязательства по Договору не исполнил.

В судебное заседание истец не явился, извещен, причины неявки суду не сообщил.

В судебное заседание представитель ответчика не явился, извещен, причины неявки суду не сообщил.

В судебное заседание третьи лица не явились, извещены, причины не явки суду не сообщили.

В порядке ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон и третьих лиц.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), : возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю а каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания слуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Из материалов дела следует, что 13 января 2022 года между истцом ФИО1 (Заказчик) и ответчиком ООО «Смарт технология» (Исполнитель) заключен Договор строительного подряда марка автомобиля № 1/13012021.

Срок и порядок оплаты предусмотрены пунктом 3.2 (подп. 3.2.1-3.2.5) Договора:

III этап - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о готовности к отгрузке домокомплекта, Заказчик оплачивает 10% (Десять процентов) от стоимости , Договора в размере сумма;

Следующие платежи по Договору производились в том размере и теми способами, которые указывал фио (с его слов Истцу было известно, что платежи на счет Ответчика временно не принимаются): 13 мая 2022 г. в размере сумма (комиссия сумма), на банковскую карту генерального директора Ответчика фио по номеру тел.телефон; 15 июня 2022 г. в размере сумма (комиссия сумма), на банковскую карту -27640******7991. 22 июня 2022 г. в размере сумма (комиссия сумма), на банковскую карту «*** руд генерального директора Ответчика фио; 23 июня 2022 г. в размере сумма (комиссия сумма), на банковскую карту -27640******7991 генерального директора Ответчика фио

Всего в период по 23 июня 2022 года включительно Истцом было уплачено Ответчику в рамках исполнения Договора денежных средств на общую сумму сумма

Факт получения Ответчиком указанных денежных средств в оплату настоящего Договора дополнительно подтверждается распиской, составленной собственноручно коммерческим директором фио в день получения претензии 19 августа 2022 г.

Согласованный Сторонами в пункте 4.2 Договора срок выполнения Работ Исполнителем, составляющий 110 рабочих дней с даты полной оплаты первого этапа (17 января 2022 г.), истек 14 июня 2022 г., однако Ответчик свои обязательства по Договору не исполнил.

Истец ставит перед судом требования о расторжении договора строительного подряда и взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере сумма

В соответствии со ст.31 Закона о защите прав потребителей, учитывая, что обязательства ответчика по договору не были исполнены, работа не произведена, доказательств обратного материалы дела не содержат, суд считает указанное требование обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пунктом 6.1 Договора в случае нарушения срока исполнения любого из этапов Работ или иных, принятых на себя обязательств по предмету, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

При цене Договора сумма пеня за период с 15 июня 2022 г. по 17 октября 2022 г. (124 дня) составляет сумма (сумма х 124 дн. х 0,01 % = сумма).

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей” в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, с него в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере сумма за период с 30 августа 2022г. по 17 октября 2022г.

Статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

К таким убыткам относятся расходы истца на оплату комиссии банков при переводе денежных средств по Договору на карты генерального директора Ответчика, на общую сумму сумма (сумма + сумма + сумма + сумма = сумма), которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Срок на удовлетворение требования потребителя истек 29 августа 2022 г., за период с 30 августа 2022 г. по «17» октября 2022 г. (48 дней) неустойка составляет сумма руб. (сумма х 48 дн. х 3 % = сумма, но не более общей цены заказа сумма), которая подлежит взысканию с ответчика.

На основании статьи 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, п с еду смотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В силу статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно статье 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, компенсация гражданину морального вреда осуществляется в денежной форме.

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере сумма.

Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф, который в порядке ст.333 ГК РФ подлежит снижению до сумма

В порядке ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194- 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть Договор строительного подряда марка автомобиля № 1/13012021 от 13 января 2022 года.

Взыскать с ООО «Смарт технология» в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма, пеню в размере сумма за нарушение срока исполнения этапов работ, убытки на оплату комиссии банков в размере сумма, неустойку в размере сумма за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы по оплате госпошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение

изготовлено 04 апреля 2023 года