Решение по делу № 2-1095/2023 от 10.05.2023 - о возложении обязанности произвести присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Дело № 2-1095/2023 (УИД 69RS0040-02-2023-001479-27)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 мая 2023 года г. Тверь

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Буряковой Е.В.,

при секретаре Барановой В.И.,

с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки за период с 23 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года в размере 2127, 26 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., а также штрафа за нарушение права потребителя.

В обоснование заявленных требований указано, что 26.07.2022 года истец обратился в ПАО Россети с заявлением -заявка № 5425671 через личный кабинет на портале «Россетти портал электрических услуг» об увеличении присоединенной мощности подаваемой электрической энергии к дому, который принадлежит истцу на праве собственности по адресу: <адрес> расположен на земельном участке с кадастровым номерам №, также принадлежащий истцу на праве собственности. При подаче заявки предоставил в полном объеме копию паспорта, правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, договор с гарантирующим поставщиком, схему земельного участка. 26 июля 2022 года ответчик в личном кабинете истца разместил договор №, который считался заключенным с даты оплаты истцом стоимости договора. По условиям договора истцу надлежало оплатить за технологическое присоединение в соответствии с приказом РЭК Тверской области 53 181,12 руб. Данная оплата должна была проводиться поэтапно. Истец в полном объеме исполнил обязательство. Согласно пункту 20 договора договор считается заключенным со дня оплаты счета на оплату технологического присоединения по договору. Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Пунктом 4 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора. Поскольку истец 22 августа 2022 года оплатил работы ответчика по технологическому увеличению мощности энергопринимающих устройств, то договор считается заключенным с 22 августа 2022 года, и ответчик обязан был исполнить обязательства не позднее 22 февраля 2023 года. Договором предусмотрено, что ответчик в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 04 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечения сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицировано электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течении одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации. 26 декабря 2022 года истец уведомил ответчика в личном кабинете, что с его стороны выполнены условия по договору. В жилом доме. установлен накладной щит с вводным автоматом С25А трехполосный. Проведен кабель ВВГ 4Х40 с выводом на улицу. Приобщил фотографию электрических приборов, согласно условиям договора. Просил сообщить ответчика день подключения к электрическим сетям. 06 марта 2023 года в 8 час. 25 мин. по причине неисполнения ответчиком обязательств истец дозвонился по «горячей линии» в ПАО «Россети». Оператор подтвердила, что договор еще не исполнен. То, что договор не исполнен должником, подтверждается скриншотом с личного кабинета истца. Ответчик не исполнил обязательства, поскольку до настоящего времени не подключил дом истца к проводам электросетей, о чем свидетельствует фотография торца дома с концом выведенного нового электрического провода согласно характеристикам. прописанным в техническом задании. Однако, уже 06 марта 2023 года в 11 час. 03 мин. в личном кабинете истца появилась иная информация. Истцу сообщалось, что договор исполнен. К данной информации отнесся критически, поскольку она предоставлена под действием неисполнения ответчиком обязательств Невозможно в реальных условиях было исполнить договор за несколько часов. К тому же истца не предупреждали и не согласовывали о дне подключения. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и лицам, к электрическим сетям (далее Правила), которые определяют: порядок технологического присоединения. энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии K электрическим сетям. регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия Договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения. B пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонения сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или соответствии уклонением. В соответствии с пунктом 16(3) Правил в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2)- 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств до точки присоединения энергопринимающих устройств. Ответчиком не соблюдены условия договора по осуществлению проверки выполнения технических условий истцом, как того требует пункт 6 договора. Истцу не передана документация по технологическому присоединению в надлежащем состоянии, в частности паспорт на счетчик электрической энергии. Ответчиком паспорт на счетчик электрической энергии был размещен 06 марта 2023 года в личном кабинете истца мелким шрифтом, в котором цифры не читаемы. Тем самым ответчик не предоставил информацию в надлежащем состоянии на прибор учета. Таким образом договор исполнен не был в установленный срок, в связи с чем ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 2127, 36 руб. за период с 23 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года. Также в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы, присужденной в пользу потребителя. Полагал, что в соответствии со ст. 15 закона о защите прав потребителей взысканию с ответчика подлежит компенсация морального вреда в размере 5000 руб.

В ходе рассмотрения дела представителем ответчика были представлены возражений на исковое заявление, в которых он просил в удовлетворении иска отказать в связи с нижеприведенным. Между истцом ответчиком заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям № от 22.08.2022 г., необходимого для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Технологическое присоединение к электрическим сетям заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и заявителем. Указанный договор является публичным. Согласно п. 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора. B порядке, установленном действующим законодательством, сетевой организацией проводятся необходимые мероприятия, направленные на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств истца. Данные мероприятия указаны в п. 12 Технических условий к Договору. Как следует из п. 8 договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств. Вместе с тем, 06 марта 2023 года договор № от 22.08.2022 г. со стороны сетевой организации был исполнен, о чем составлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № от 06.03.2023 г., которое в тот же день было размещено в личном кабинете потребителя. Мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя выполнены согласно техническим условиям от 22.08.2022 г. №, являющихся неотъемлемым приложением к договору. Согласно п. 16.1 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правнл технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», п. 16 Договора, заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения сетевую организацию. Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные Правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю праве собственности или нa ином законном энергопринимающие устройства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. Вместе с тем, обращаем внимание суда на то, что филиал ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» является территориальной организацией и функционирует условиях регулируемой деятельности, где основной вид это оказание услуг по передаче электрической энергии. Деятельность ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» подлежит государственному регулированию. Соответственно, все необходимые мероприятия. направленные обеспечение надежного и безопасного функционирования электроэнергетики, могут быть обеспечены только за счет тарифных средств. Однако ГУ РЭК Тверской области на протяжении многих лет не включает в необходимую валовую выручку филиала ПАО «Россети Центр - «Тверьэнерго» денежные средства выполнение работ по льготному технологическому на присоединению заявителей, к которым относится истец. В связи с чем, параметры тарифного регулирования не позволяют обеспечить финансирование мероприятий технологическому по присоединению за счет тарифных средств и по факту финансируется за счет заемных средств. Данный факт подтверждается решением Тверского областного суда по делу № 3а-12/2023 от 21.02.2023 г., признавшим Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2021 г. № 573-и в части установления необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» не действующим. Недостаток денежных средств в составе регулируемого тарифа для подключения льготных категорий потребителей на протяжении многих лет объективно препятствует выполнению Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения перед заявителем, но несмотря на дефицит источников финансирования «льготной» категории заявителей филиал ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» предпринимает все меры по исполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей Тверской области к электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Центр» «Тверьонерго». Однако при фактическом дефиците источника финансирования на объекты льготного технологического присоединения филиал объективно лишен возможности выполнять в сроки столь значительные объемы мероприятия по технологическому присоединению. Истом представлен расчет неустойки исходя из ставки равной 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки по день подачи искового заявления в суд, т.е. на срок 16 дней, в сумме 2 127,36 руб. Вместе с тем данный расчет неустойки является неверным. Срок исполнения обязательств по договору технологического присоединения № от 22.08.2022 г. составляет 6 месяцев, т.е. по 22 февраля 2023 года. Мероприятия были выполнены 06.03.2023 г. Таким образом, период начисления неустойки составляет 11 дней с 23.02.2023 г. по 05.03.2023 г. Следовательно, расчет неустойки должен выглядеть следующим образом: 53 181,82 руб.* 0,25% * 11 дней = 1 462 руб. 50 коп. Вместе с тем, данный расчет является информационным и не является согласием с заявленными исковыми требованиями. Истец просит суд взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. С данными требованиями Ответчик также не согласен. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Надлежащие доказательства, подтверждающие размер и характер причиненных нравственных страданий, в материалах дела отсутствует.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал не в полном объеме, так как 1 требование удовлетворено ответчиком после подачи иска в суд. Требования о взыскании неустойки и компенсации морального вреда и взыскании неустойки поддержал. При это период взыскания неустойки увеличивать не стал и просил взыскать неустойку в размере, указанном в просительной части искового заявления. Моральный вред мотивировал продолжительным неисполнением ответчиком своих обязательств, невозможностью дозвониться до ответчика, циничным отношением со стороны ответчика, которое вызывало нервное беспокойство.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 по доверенности, оформленной надлежащим образом, против удовлетворения исковых требований возражала, поддержала поданные возражения. Кроме того пояснила, что первое требование ответчик исполнил добровольно. С размером неустойки не согласны, так как договор был выполнен ответчиком 06 марта 2023 года частично: было исполнено все только не был опломбирован счетчик. Вместе с тем, без опломбировки счетчика АО «АтомЭнергоСбыт» не заключит договор с истцом, потребитель светом пользоваться не может. 06 мая 2023 года работы по опломбировки были выполнены. Требование о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежит. Факт заключения договора и оплаты его истцом не оспаривала. Уведомление – это акт выполненных работ, однако, опломбировку счетчика обязаны производить Россети.

Заслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий обязательства не допускаются.

Согласно статье 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный Правилами, входит, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как установлено в судебном заседании и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела, ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, с расположенным на нем домом №.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела, что 22 августа 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 2,8 кВт однофазного ввода; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (п. 2 договора).

В соответствии с п.п. 3, 4, 5 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 6 договора технического присоединения сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя( за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0, 4 кВ и ниже;

не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 3 настоящего пункта, с соблюдения срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением слуаче осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0, 4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне 0, 4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированное электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностях сетевой организации.

Согласно п. 7 договора сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Размер платы за технологическое присоединение по договору определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области от 29 декабря 2021 года № 566-нп и изменениями к Приказу № 2-нп от 13 февраля 2022 года, № 98 –нп от 28 июля 2022 года, № 99-нп от 08 августа 2022 года и составляет 53181 руб. 82 коп., в том числе НДС 20% - 8863, 62 руб.. (п. 10 договора).

Согласно п. 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке (кроме случаев, когда заявитель воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение):

15 % платы вносится в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета /квитанции на оплату технологического присоединения;

30% платы вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета / квитанции;

35 % платы вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета / квитанции;

20 % платы вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).

Как следует из материалов дела, обязательства истца по договору технологического присоединения исполнены, что подтверждается материалами дела и не отрицалось ответчиком при рассмотрении дела.

Пунктом 12 Технических условий да сетевую организацию возложен ряд обязанностей

Как следует из материалов дела, обязательства истца по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены, что подтверждается квитанциями об оплате 22 августа 2022 года.

Кроме того, данный факт не отрицал представитель ответчика.

Доводы ответчика о наличии объективных, независящих от ответчика причин невозможности осуществления технологического присоединения в установленный договором срок (недостаточность финансирования, строительство новых участков) не могут быть приняты во внимание.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) взятых по договору обязательств.

В силу требований п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора, поэтому вопреки доводам суд считает, что отсутствие финансирования само по себе не свидетельствует о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

Как установлено в судебном заседании, возложенные п. 12 Технических условий № 20746504 от 22 августа 2022 года, являющихся неотъемлемой частью договора № от 22 августа 2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязанности исполнены ответчиком в полном объеме 06 мая 2023 года, что не оспаривалось в ходе рассмотрения дела и подтверждается актом № 6900388223 от 06 мая 2023 года за подписью истца и представителя ответчика.

Так как удовлетворение требований истца ответчиком имело место после возбуждения гражданского дела, истцом отказ от требований в данной части не заявлен, требование истца о возложении на ответчика обязанности произвести присоединение к электрическим сетям подлежит удовлетворению с указанием на исполнение решения суда в данной части.

Рассматривая требования истца о взыскании неустойки за период с 23 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года в размере 2127, 36 руб. суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 708 ГК РФ исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором, и несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Как следует из пункта 17 Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки ( за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0, 4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке, за год просрочки.

Согласно п. 18 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Абзацем п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 ( в редакции, действующей по состоянию на дату заключения договора) предусмотрено положение обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Размер неустойки за указанный истцом период с 23 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года, т.е. день подачи иска в суд составляет 2127, 36 руб. (53181, 82 руб. х 0, 25 % х 16 дней).

Истец увеличивать период взыскания неустойки с учетом выполнения ответчиком своих обязательств только 06 мая 2023 года не стал.

С учетом изложенного, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 2127, 27 руб. (53181, 82 руб. * 0,25 % * 16 дн), а не как указано истцом в размере 2127, 36 руб.

Ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки не заявлено.

Ссылка ответчика на то, что неустойка должна исчисляться за период с 23 февраля 2023 года по 05 марта 2023 года, так как обязательства по договору выполнены ответчиком 05 марта 2023 года, является несостоятельной.

Так, в судебном заседании установлено, и не оспаривалось представителем ответчика, 05 марта 2023 года условия договора со стороны ответчика были удовлетворены частично, что не может считаться выполнением обязательств в полном объеме. Договор в полном объеме со стороны ответчика исполнен 06 мая 2023 года.

Как следует из п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 заключал договор № от 22 августа 2022 года для личных нужд – для электроснабжения жилого дома, к спорным правоотношениям подлежит применению Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

В силу п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.

Суд полагает установленным факт претерпевания истцом нравственных страданий по причине того, что обязательства ответчика в установленные договоров сроки не были выполнены. Определяя размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ответчика, в соответствии со ст. 1101 ГК РФ суд, следуя принципам разумности и справедливости, учитывает характер и степень нравственных страданий, претерпеваемых истцом, его индивидуальные особенности, а также степень вины ответчика, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд полагает правильным взыскать с ответчика в счет компенсации морального сумму в размере 500 рублей.

В пункте 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При том, что у ответчика имелась возможность удовлетворить требования истца в добровольном порядке до момента вынесения судом решения, суд приходит к выводу возможности взыскания штрафа в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 1313 руб. 63 коп., что составляет 50% от взысканной в пользу истца суммы (2127, 27 руб. 75 коп. +500 руб.).

На основании ст. 98 ГПК РФ с учетом удовлетворения исковых требований с ответчика в пользу истца надлежит взыскать в счет почтовых расходов, затраченных на отправку искового заявления с приложением ответчику, как того требуют действующее законодательство, в размере 235, 24 руб.

При подаче иска истец в силу закона был освобожден от уплаты государственной пошлины, которая на основании ст. 103 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ подлежит взысканию с ответчика размере 700 руб. 00 коп. (400 руб. – требование имущественного характера, 300 руб. – требование неимущественного характера) в бюджет муниципального образования г. Тверь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» удовлетворить частично.

Возложить на Публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 22 августа 2022 года путем осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства, расположенных по адресу: <адрес>.

Решение суда в части возложения на Публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) обязанности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 22 августа 2022 года путем осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства, расположенных по адресу: <адрес>, считать исполненным.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>) неустойку за период с 23 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года в размере 2127 руб. 27 коп., компенсацию морального вреда в размере 500 руб., штраф в размере 1313 руб. 63 коп., в счет почтовых расходов, затраченных на отправку искового заявления с приложением, в размере 235 руб. 24 коп., а всего 4176 руб. 14 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании неустойки и компенсации морального вреда к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» ФИО1 отказать.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***>) государственную пошлину в размере 700 руб. 00 коп. в бюджет муниципального образования г. Тверь.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд города Твери в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий Е.В. Бурякова

Решение в окончательной форме принято 16 мая 2023 года.

Председательствующий Е.В. Бурякова