Дело №2-355/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

10 января 2023 года г. Лаишево РТ

Лаишевский районный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Гараева М.Т.,

при секретаре судебного заседания Бондаревой Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании суммы оплаты, неустойки, убытков, суммы штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ИП ФИО2 о взыскании 4 260 000 рублей, убытков в размере 4 740 000 рублей и штрафа в размере 2 130 000 рублей.

В обоснование иска указано, что между истцом и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии c которым подрядчик принял на себя обязательство построить на земельном участке c кадастровым номером №, общей площадью 313 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, c. Бестужевское, <адрес> индивидуальный каркасный жилой дом 6Х8 (2 этажа, терраса), площадью 161 кв.м. в стиле Хайтек. Согласно пункту 2.1 договора срок выполнения работ составлял 90 дней c момента получения заказчиком уведомления o соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства и допустимости размещения на земельном участке. Стоимость работ вместе co строительными материалами в соответствии c договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ № составила 4 260 000 рублей. Истцом денежные средства в сумме 4 260 000 рублей были оплачены в полном объеме, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовым ордерам. Ответчик свои обязательства не выполнил, дом до сегодняшнего дня не построен.

Истец Г.Р.РБ. и его представитель ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержали, просили рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Ответчик ИП ФИО2, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, не возражал рассмотрению дела без его участия.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика.

Заслушав объяснения явившихся участников процесса, изучив материалы гражданского дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

На основании пп. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила § 2 гл. 37 о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным названным кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Последствия прекращения договора по данному основанию урегулированы и статьей 728 указанного выше кодекса: подрядчик также обязан возвратить заказчику ранее предоставленные материалы, a если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей предусматривает, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно п. 3 указанной статьи цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором.

На основании абзаца пятого пункта 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если исполнитель нарушил сроки оказания услуги.

Из материалов дела усматривается, что истец отказался от исполнения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ № в одностороннем порядке в виду существенного нарушения сроков выполнения работ, что подтверждается претензий, направленной в адрес ответчика.

Также истец просил в добровольном порядке вернуть ему сумму оплаты в размере 4 260 000 рублей, суммы неустойки в размере 4 260 000 рублей, a также убытки в размере стоимости строительства аналогичного жилого дома в сумме 4 740 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 сумму оплаты в размере 4 260 000 рублей, суммы неустойки в размере 4 260 000 рублей, убытки в размере стоимости строительства аналогичного жилого дома в сумме 4 740 000 рублей, штраф в размере 2 130 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход бюджета Лаишевского муниципального района <адрес> государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

Ответчик вправе подать в Лаишевский районный суд Республики Татарстан заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Лаишевский районный суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья М.Т.Гараев