УИД 77RS0025-02-2024-009058-17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 мая 2025 года г. Москва

Солнцевский районный суд города Москвы в составе судьи Демочкиной О.В., при секретаре Романовой М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1853/25 по исковому заявлению ФИО1 к АО «МОСГАЗ» о понуждении к исполнению договора о подключении к системе газоснабжения, взыскании неустойки,

установил:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к АО «МОСГАЗ», просит понудить ответчика исполнить договор о подключении к системе газоснабжения, взыскать неустойку по договору в размере 854 265, 24 руб. за период с 27.06.2021 года по 17.02.2025 года.

Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами 30 октября 2020 года был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства (жилой дом) к сети газораспределения №.... с АО «МОСГАЗ». В соответствии с п.1 данного Договора ответчик принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) жилого дома по адресу: ..... 30 октября 2020 года истцом частично произведена предоплата в размере 33 448 руб. Однако ответчик принятые на себя обязательства до настоящего времени не исполнил, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

Представитель ответчика - ФИО2 в судебное заседание явился, против иска возражала по доводам письменных возражений на иск.

С учетом положений ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 30.10.2020 года между ФИО1 и АО «МОСГАЗ» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: .... к сети газораспределения №.....

Согласно п.1 договора, исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - жилого дома (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта-капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по адресу: ...., в соответствии с условиями настоящего договора, а также по оплате услуг по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п.2, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №1 (далее - технические условия) и перечнем мероприятий (приложение №6), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок действия технических условий составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.3, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора.

При этом срок осуществления мероприятий по фактическому присоединению (врезке) не может превышать 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Согласно п.10 Договора истцом были внесены денежные средства в размере 33 448 руб. (50% от цены Договора).

Истец, обращаясь в суд с иском, указывает на то, что ответчик не исполняет принятые на себя обязательства, а именно, до настоящего времени не выполнил свои обязательства по подключению (технологическому присоединению) жилого дома по адресу: .....

В связи с чем, 18.12.2024 года истец направил в адрес ответчика претензию, которая оставлена без удовлетворения.

Разрешая исковые требования, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (п. 1)

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. (п. 2)

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила), согласно которых исполнителем признается газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

Под фактическим присоединением понимается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

Согласно пункту 3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия);

б) выдача технических условий;

в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении);

г) заключение договора о подключении;

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В силу пункта 100 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Согласно пункта 13 Правил N 549 отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети, и газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких газопровода и оборудования техническим требованиям, является основанием для отказа от заключения договора поставки марка автомобиля.

Газопровод заявителя, в свою очередь, является сетью газопотребления. Получение коммунального ресурса возможно только при наличии такой сети, что соответствует положениям части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой поставка энергии возможна только через надлежаще присоединенную сеть.

Из материалов дела следует, что на основании обращения истца в адрес ответчика от 10.09.2021 (вх. № ....от 10.09.2021) о продлении срока выполнения мероприятий, между сторонами заключено дополнительное соглашение от 19.10.2021 №1 к Договору, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год 8 месяцев со дня заключения Договора (до 30.06.2022).

На основании обращения истца в адрес ответчика от 14.12.2022 (вх. № .... от 15.12.2022) о продлении срока выполнения мероприятий, между сторонами заключено дополнительное соглашение от 30.12.2022 №2 к Договору, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года 8 месяцев со дня заключения Договора (до 30.06.2023).

На основании обращения истца в адрес ответчика от 12.01.2024 (вх. № .... от 12.01.2024) о продлении срока выполнения мероприятий, между сторонами заключено дополнительное соглашение от 12.02.2024 № 3 к договору, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 889 дней со дня заключения Договора (до 01.01.2026).

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что неисполнение ответчиком обязательств по подключению в настоящее время соответствует заключенному дополнительному соглашению от 12.02.2024 № 3, согласованный сторонами срок подключения на данный момент не наступил, в связи с этим не имеется оснований для удовлетворения исковых требований об понуждении ответчика исполнить договор о подключении к системе газоснабжения.

Поскольку просрочку исполнения обязательств на стороне ответчика отсутствует, требование о взыскании неустойки по договору в размере 854 265, 24 руб. за период с 27.06.2021 года по 17.02.2025 года также необоснованно.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований истца в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил :

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к АО «МОСГАЗ» о понуждении к исполнению договора о подключении к системе газоснабжения, взыскании неустойки – отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено16 мая 2025 г.

Судья Демочкина О.В.