Решение по делу № 2-2339/2023 от 03.07.2023 - о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

Дело № 2-2339/2023

УИД 76RS0014-01-2023-001415-17

Изготовлено 03.07.2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 июня 2023 года г. Ярославль

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Воробьевой В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Майоровой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о взыскании неустойки за период с 18 марта 2022 года по 9 ноября 2022 года в размере 10 020, 56 руб. (с учетом уточненного иска), компенсации морального вреда – 50 000 руб.

В обоснование требований указано, что между сторонами 27 декабря 2021 года заключен договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа определяется пообъектным планом-графиком догазификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547. После утверждения пообъектного плана-графика догазификации, стороны подписывают дополнительное соглашение к договору, в котором указывают срок выполнения мероприятий. Однако дополнительное соглашение к договору об изменении или продлении срока выполнения мероприятий не подписывались. Информация о ходе выполнения мероприятий по подключению от исполнителя не предоставляется. УФАС по Ярославской области составлен протокол об административном правонарушении от 15 марта 2023 года в отношении АО «Газпром газораспределение Ярославль». Со стороны ответчика имело место нарушение абз. 4 п. 122 Правил №1547, выразившееся в нарушении срока подключения, содержат, признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Ответчику направлена претензия о выплате неустойки в связи с нарушением сроков исполнения договора, компенсации морального вреда. Требование оставлено без удовлетворения. Договор от 27 декабря 2021 года не содержит обязательные условия установленные Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547, а именно конкретный срок осуществления мероприятий по подключению, а также нарушения заявителем и/или исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению. Размер неустойки должен определяться по п. 18 Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547. 15 февраля 2022 года утверждена региональная программа, учитывая разумный срок на подписание дополнительного соглашения 30 дней, неустойка подлежит начислению с 18 марта 2022 года по 10 ноября 2022 года, дату исполнения договора.

Истец ФИО1 и его представитель по устному ходатайству ФИО2 поддержала исковое заявление по доводам, изложенном в нем и уточненном иске. ФИО1 указывал, что из-за поведения ответчика семья не могла переехать в свой дом. ФИО2 указывала, что нарушение выразилось в не заключении дополнительного соглашения, нарушении п. 122 Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3, ФИО4 возражали против удовлетворения иска. Договор газификации являлся бесплатным в рамках программы. 19 сентября 2022 года было заключено дополнительное соглашение относительно газификации земельного участка истца за плату. Нарушений нет, обязательства перед истцом исполнены.

Третье лицо просило рассмотреть дело без участия своего представителя, представило отзыв на иск.

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований ФИО1

Договор № от 27 декабря 2021 года (с учетом дополнительных соглашений) является смешанным, публичным и возмездным. К отношениям, складывающимся в рамках его исполнения, применяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" с учетом Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Договор № 19 сентября 2022 года приобрел платный характер, ранее являлся безвозмездным.

Суд установил, что 15 ноября 2021 года ФИО1 подана заявка о заключении договора о подключении в рамках догазификации объекта капитального строительства по <адрес>. В заявке было разъяснено, что услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного участка.

21 декабря 2021 года ФИО1 получен предварительный расчет стоимости подключения газоиспользующего оборудования внутри границ заявителя ФИО1 для ИЖС для ознакомления.

27 декабря 2021 года на основании раздела VII Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 №, ФИО1 (заявитель), АО «Газпром газораспределение Ярославль» (исполнитель), ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключили договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п.п. 1-3 договора по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках доогазификации исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуще5ствлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимании его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и/или газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547,), расположенного: <адрес>, кадастровый №, а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяется пообъектным планом-графиком догазификации, утвержденным согласно Постановления Правительства РФ от 10.09.2016 №903 (в редакции Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 №1548).

После утверждения пообъектного плана-графика догазификации, стороны подписывают дополнительное соглашение к договору, в котором указывают срок выполнения мероприятий.

В указанном договоре в разделе 3 не установлена плата за подключение (технологическое присоединение), а именно плата за строительство сети газопотребления и строительство внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку прибора учета газа. Изложенное указывает на безвозмездность договора.

18 июля 2022 года ФИО1 подано заявление на выполнение СМР газоснабжения его дома, установки дополнительного газового оборудования, демонтажа газопровода, расположенного по <адрес>.

19 сентября 2022 года между сторонами заключено дополнительное соглашение, в котором определена плата за подключение (технологическое присоединение), а именно плата за строительство сети газопотребления и строительство внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку прибора учета газа. 7 ноября 2022 года заключено дополнительное соглашение относительно окончательной платы за подключение (технологическое присоединение).

По указанному договору с учетом дополнительных соглашений истец внес 35 677,20 руб.

10 ноября 2022 года договор № от 27 декабря 2021 года исполнен: 7 ноября 2022 года подписан акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности, 10 ноября 2022 года выполнены пуско-наладочные работы газового оборудования.

Изложенное сторонами по делу не оспаривалось.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 и п. 4 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

В силу ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

В силу ч. 1 и 2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В п. 2 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения закреплено, что "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа;

"подключение (технологическое присоединение)" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно п. 5, 6, 9 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

По договору о подключении:

исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия);

заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению);

единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 3 экземплярах (по одному для каждой из сторон).Согласно п. 37 Правил, в случае если планируется включение в состав программы газификации мероприятий по обеспечению технической возможности в следующих периодах, лицо, направившее заявку о подключении, информируется о планируемых сроках осуществления указанных мероприятий.

В п. 52 Правил закреплены существенные условия договора о подключения, к которым, помимо прочего, относятся:

а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

В п. 53 установлены предельные сроки осуществления мероприятий в рамках подключения (технологического присоединения), так в абз. 5 данного пункта закреплено, что для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

Согласно п. 28 Правил при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 11 и 16 настоящих Правил, в полном объеме исполнитель направляет подписанный со своей стороны проект договора о подключении в адрес единого оператора газификации или регионального оператора газификации. Единый оператор газификации или региональный оператор газификации в течение одного рабочего дня после получения проекта договора направляет в адрес исполнителя подписанный со своей стороны проект договора о подключении. После подписания проекта договора о подключении единым оператором газификации или региональным оператором газификации исполнитель направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 3 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение на адрес электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя):

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства сети газораспределения сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве и не находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании;

в) в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении для случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил, а также для случаев подключения в рамках раздела VII настоящих Правил;

г) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

В силу п.п. 121,122 Правил (в ред. на дату заключения договора) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.;

для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.

В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Договор № подписан потребителем 27 декабря 2021 года, с этой даты считается заключенным.

При этом на дату заключения договора № в региональной программе газификации отсутствовало указание на домовладение ФИО1, что следует из анализа Постановления Правительства ЯО от 31.03.2017 N 252-п "О региональной программе "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017 - 2021 годы" (в ред. на дату заключения договора.). Лишь 31 декабря 2021 года в региональную программу внесены изменения, при этом сводный план-график догазификации, пообъектный план-график догазификации в открытом доступе отсутствуют.

После заключения договора № принято Постановление Правительства ЯО от 15.02.2022 N 81-п "О региональной программе "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2022 - 2031 годы".

В данном постановлении утвержден Пообъектный план-график догазификации по Ярославской области, согласно которого срок мероприятий по догазификации объекта по <адрес>, установлен на декабрь 2022 года. При этом дополнительное соглашение к договору №, в котором указывался бы срок выполнения мероприятий, в соответствии с п. 3 договора заключено не было.

Таким образом, на дату заключения в договоре № от 27 декабря 2021 года срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определен не был, впоследствии с учетом Постановления Правительства ЯО от 15.02.2022 N 81-п срок не согласовывался, что свидетельствует с учетом изложенных выше фактических обстоятельств дела о нарушении ответчиком п. 3 договора, п.п. 28, пп. «б» п. 52, абз. 4 п. 122 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Суд учитывает, что в материалы дела не представлены доказательства, что до ФИО1 на момент заключения договора доводилась информация о сроке проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) до декабря 2022 года; принимались меры для заключения в соответствии с п. 3 договора дополнительного соглашения с учетом заявок истца и принятия Постановления Правительства ЯО от 15.02.2022 N 81-п.

В силу изложенного выше последним днем для осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта по <адрес>, является 11 мая 2022 года. На указанную дату соответствующие мероприятия выполнены не были, дополнительное соглашение об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта заключено не было.

Суд учитывает, что наличие правил, обязательных для сторон при заключении и исполнении публичных договоров, не препятствует сторонам согласовывать конкретный срок исполнения договора, в частности срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. В п. п. 53, 121, 122 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения содержаться предельные сроки осуществления мероприятий в рамках подключения (технологического присоединения), превышение которых недопустимо. При этом минимальные сроки не установлены.

Исковые требования о взыскании неустойки подлежат частичному удовлетворению.

В данном случае применим п. «и» п. 52 Правил, принимая во внимание смешанную природу договора № от 27 декабря 2021 года. Согласно данному пункту сторона договора при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);

Учитывая, что договор № от 27 декабря 2021 года изначально был заключен на основании раздела VII Правил и приобрел возмездный характер лишь 19 сентября 2022 года, 10 ноября 2022 года завершены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта по <адрес>, характер допущенных ответчиком нарушений, суд полагает возможным взыскать с него неустойку за период с 19 сентября 2022 года по 9 ноября 2022 года.

Согласно Информационного сообщения Банка России от 16.09.2022 "Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых" ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5% годовых.

Размер неустойки за период с 19 сентября 2022 года по 9 ноября 2022 года составит 1 910,51 руб. (35677,20*7,5%*51*0,014). Данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмотрено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Вина ответчика в нарушении прав потребителя, в частности выразившаяся в несвоевременном выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте, и причинение тем самым морального вреда судом установлены. Истец испытывала стресс из-за сложившейся ситуации. Переживание истцом нравственных страданий очевидно, и в каком-то дополнительном материальном подтверждении не нуждается.

При определении размера компенсации морального вреда суд, исходя из требований ст.ст.151, 1101 ГК РФ, учитывает степень нравственных страданий, особенности истца, период нарушения ее прав и последствия этого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в соответствии со ст. 151, 1100 ГК РФ в сумме 5 000 руб.

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 (паспорт №) к АО «Газпром газораспределение Ярославль» (ИНН №) удовлетворить частично.

Взыскать в пользу ФИО1 с АО «Газпром газораспределение Ярославль» компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, неустойку в размере 1 910 рублей 51 копейки.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения с подачей апелляционной жалобы через Кировский районный суд г.Ярославля.

Судья В.В.Воробьева