Дело № 2-4411/2023 49RS0001-01-2023-005668-68 28 декабря 2023 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГАДАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в составе председательствующего судьи Доброходовой С.В.,

при секретаре Львовой Е.А.,

с участием истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Магадане, в помещении Магаданского городского суда 28 декабря 2023 года, гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Магаданэлектросеть» о возложении обязанности выполнить мероприятия по технологическому подключению и присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Магаданский городской суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Магаданэлектросеть» (далее – АО «Магаданэлектросеть», Общество) с иском о возложении обязанности выполнить мероприятия по технологическому подключению и присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа.

В обоснование заявленных требований указывает, что между ним и ответчиком 04 мая 2022 года заключен договор об осуществлении технологического подключения к электрическим сетям № № для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №. Приложением к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям являются технические условия для присоединения к электрическим сетям по заявке № от 04 мая 2022 года.

В соответствии с условиями данного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. Ответчик обязался выполнить мероприятия по техническому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а также в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Указывает, что истцом произведена оплата по договору в размере 550 руб., что подтверждается квитанциями от 05 мая 2022 года.

24 августа 2022 года истцом подано заявление об исполнении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в сентябре 2022 года представителем АО «Магаданэлектросеть» осуществлена проверка выполнения технических условий заявителем.

Отмечает, что в связи с невыполнением мероприятий по технологическому присоединению 16 февраля 2023 года истцом в адрес ответчика направлена претензия о досудебном урегулировании с требованиями исполнения условий договора и выплатой неустойки в размере 4538 руб. за несоблюдение условий договора, однако до настоящего времени АО «Магаданэлектросеть» не выполнены технические условия (строительство нового участка BЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4кВ «Дачные дома» с ТП-640 до границы участка заявителя), не оформлен акт об осуществлении технологического присоединения и акт о выполнении технических условий, ввиду этого не осуществлено фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности в соответствии с договором от 04 мая 2022 года № об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями № от 04 мая 2022 года.

Ссылаясь на приведенные обстоятельства просил суд:

- обязать АО «Магаданэлектросеть» выполнить мероприятия по технологическому подключению - строительство нового участка BЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4кВ «Дачные дома» с ТП-640 до границы участка заявителя), с оформлением акта об осуществлении технологического присоединения и акта о выполнении технических условий, в соответствии с договором от 04 мая 2022 года № об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями № от 04 мая 2022 года;

-обязать АО «Магаданэлектросеть» осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности;

-взыскать с ответчика АО «Магаданэлектросеть» неустойку в соответствии с п. 17 договора за период с 04 сентября 2022 года по 11 апреля 2023 года в размере 10642 руб.;

-взыскать с ответчика АО «Магаданэлектросеть» почтовые расходы за отправку претензии в сумме 178 руб. и почтовые расходы за отправку искового заявления в сумме 278 руб.;

-взыскать стоимость оказания юридических услуг по правовому анализу ситуации, составлению искового заявления по договору в размере 20000 руб.

-взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20000 руб. и штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Истец в судебном заседании на заявленных требованиях настаивал по доводам, изложенным в первоначальном исковом заявлении, просил установить срок для исполнения решения суда до 15 мая 2024 года.

Представитель ответчика в судебном заседании, исковые требования признала в полном объеме, за исключением требования о взыскании компенсации морального вреда.

Выслушав пояснения истца и представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. п. 1 - 3 ст. 539 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энерго-принимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики определяются Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила № 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих правил.

Пунктом 6 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно п.п. «б» п. 16 Правил № 861 договор должен содержать существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Как следует из п. «в» п. 16 Правил № 861 к числу существенных условий договора относится положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку.

Судом установлено, и следует из материалов дела, что между ФИО1 (заявитель) и АО «Магаданэлектросеть» (сетевая организация) 04 мая 2022 года заключен договор об осуществлении технологического подключения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта - земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технические условия для присоединения к электрическим сетям по заявке № являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении №.

Согласно пунктам 4, 5 договора, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

В силу пункта 6 договора, ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Пунктом 17 договора предусмотрена ответственность сторон за нарушение условий договора в виде неустойки равной 5 % от размера оплаты за технологическое присоединение до договору (550 руб.) за каждый день просрочки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

24 августа 2022 года истец направил извещение ответчику об исполнении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Претензия с требованием об осуществлении фактического присоединения к электрическим сетям и выплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства направлена ответчику 16 февраля 2023 года.

Однако АО «Магаданэлектросеть» обязательства по технологическому подключению и фактическому присоединению энергопринимающих устройств ФИО1 в соответствии с договором от 04 мая 2022 года № до настоящего времени не исполнены.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В письменном заявлении представитель ответчика выразил признание иска в части возложения обязанности по выполнению мероприятия по технологическому подключению, оформлению акта об осуществлении технологического присоединения и акта о выполнении технических условий, в соответствии с договором от 04 мая 2022 года № об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями №, по фактическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, фактическому приему (подаче) напряжения и мощности и в части выплаты истцу неустойки за период с 04 сентября 2022 года по 11 апреля 2023 года в размере 10642 рублей; штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя; почтовых расходов в общем размере 456 руб. и расходов на оплату юридических услуг в размере 20000 руб.

Последствия признания иска представителю ответчика известны и понятны. Заявление о признании иска подписано представителем ответчика ФИО2, действующей на основании доверенности от 10 августа 2023 года №.

В соответствии с п. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку признание иска ответчиком по настоящему делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд полагает возможным принять признание иска ответчиком АО «Магаданэлектросеть» и удовлетворить исковые требования ФИО1 в указанной части.

Давая оценку требованиям истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 20000 руб., суд приходит к следующему.

В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору (Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18 октября 2023 года).

В соответствии с ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты- прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно разъяснениям, данным в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлен факт нарушения прав истца, как потребителя, с которым согласился ответчик, имеются основания для решения судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда и удовлетворения иска в этой части.

При определении размера компенсации морального вреда, суд принимает во внимание те обстоятельства, что истец испытывал нравственные страдания в связи с нарушением ответчиком его прав как потребителя, конкретные обстоятельства, установленные при рассмотрении настоящего гражданского дела, в том числе длительность нарушенного права и степень перенесенных истцом нравственных переживаний, связанных с необходимостью неоднократного обращения к ответчику.

С учетом всех обстоятельств дела, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно содержащемуся в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Поскольку судом установлено, что претензия истца от 16 февраля 2023 года оставлена АО «Магаданэлектросеть» без удовлетворения, в добровольном порядке требования потребителя, ответчиком не исполнены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы, в размере 6821 руб. (10642 руб. + 3000 руб.) х 50%).

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины, следовательно, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования «Город Магадан».

В силу положений п. 3 ч. 1 статьи 333.40 НК РФ при признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска) до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

С учетом принятого судом признания иска ответчиком, в доход бюджета с АО «Магаданэлектросеть» подлежит взысканию 30% от размера государственной пошлины, от уплаты которой был освобожден истец из расчета: 300 руб. х 3 (за три неимущественных требования) + 425 руб. 68 коп. (от цены иска) = 1325 руб. 68 коп. х 30% = 397 руб. 70 коп.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Магаданэлектросеть» о возложении обязанности выполнить мероприятия по технологическому подключению и присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа.

Обязать акционерное общество «Магаданэлектросеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в срок до 15 мая 2024 года выполнить мероприятия по технологическому подключению (строительство нового участка BJI-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4кВ «Дачные дома» с ТП-640 до границы участка заявителя), с оформлением акта об осуществлении технологического присоединения и акта о выполнении технических условий, в соответствии с договором от 04 мая 2022 года № об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями №.

Обязать акционерное общество «Магаданэлектросеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в срок до 15 мая 2024 года осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 (паспорт №) к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности.

Взыскать с акционерного общества «Магаданэлектросеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку за период с 04 сентября 2022 года по 11 апреля 2023 года в размере 10642 рублей; компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 6821 рубль; почтовые расходы в размере 456 рублей; расходы на оплату юридических услуг в размере 20000 рублей, а всего взыскать 40919 (сорок тысяч девятьсот девятнадцать) рублей.

Взыскать с акционерного общества «Магаданэлектросеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета муниципального образования «Город Магадан» государственную пошлину в размере 397 (триста девяносто семь) рублей 70 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Магаданский областной суд, через Магаданский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Установить срок принятия решения суда в окончательной форме – 12 января 2024 года.

Судья С.В. Доброходова