К

Дело № 2-585/2025

УИД 86RS0017-01-2025-000907-97

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Советский 22 июля 2025 г.

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе:

председательствующего судьи Чайкина В.В.,

при секретаре судебного заседания Нечаевой Т.В.,

с участием истца ФИО1, представителя истца -ФИО2, представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Север» о понуждении к исполнению обязательств по договору,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Север» о понуждении к исполнению обязательств по договору от (дата) (номер) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., возмещении судебных расходов в размере 40 000 руб. В обоснование иска указывает, что истец является собственником жилого помещения, расположенного по (адрес). (дата). ООО «Советскгазмонтажпроект» и истцом заключен договор (номер) на выполнение работ по монтажу подземного газопровода. (дата). истцом и АО «Строительное управление Север» заключен договор на выполнение проектных работ. В этот же день истцом и ответчиком заключен договор (номер) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, срок исполнения указанного договора составляет 100 дней со дня заключения договора. Однако, до настоящего времени условия договора стороной ответчика не исполнены.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», истец просит суд возложить на ответчика обязанность по исполнению указанного договора, взыскать расходы на оплату услуг представителя, компенсацию морального вреда.

В судебном заседании истец ФИО1, его представитель ФИО2, действующий на основании доверенности, заявленные требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании с иском не согласился. Пояснил, что в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 100-рп «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 декабря 2021 г. № 726-рп», домовладение истца включено в план-график Программы газификации. Данным постановлением изменены сроки догазификации - декабрь 2025 г. Также истец не уведомил ответчика об исполнении технических условий по производству строительно-монтажных работ подземного газопровода, что является неисполнением со стороны истца условий договора. Кроме того ответчик полагает, что к договору о подключении в рамках догазификации не применяется положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, извещался своевременно и надлежащим образом. Поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Руководствуясь статьями 113, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее - Правила).

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Абзацем 1 пункта 12 Правил установлено, что заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.

В соответствии с пунктом 53 Правил для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения № 1547.

Пунктом 121 Правил установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

В соответствии с абзацем 2 пункта 122 настоящих Правил в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров.

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 декабря 2021 г. № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года» (вместе с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»)

Установлено, что истец является собственником жилого помещения, расположенного по (адрес).

(дата) истцом ФИО1 и ответчиком АО «Газпром газораспределение Север» заключен договор (номер), предметом которого является (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее договор о подключении) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети (раздел 1 пункт 1).

Срок исполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения настоящего договора (раздел 1 пункт 3 договора).

В соответствии с разделом 2 пункта 6 договора, Заказчик обязан обеспечить разработку проектной документации сети газопотребления (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования в соответствии с техническими условиями.

(дата) истец заключил договор (номер) с ООО «Советскгазмонтажпроект» на выполнение монтажа газопровода - ввода к своему дому. Указанные работы выполнены.

(дата) истец заключил договор подряда на выполнение проектных работ, согласно акту сдачи-приемки проектной документации к договору (номер) , проектная документация подготовлена подрядчиком и принята заказчиком.

Согласно акту (номер) о регистрации проектной документации, ответчиком принята проектная документация по сети газопотребления по (адрес).

Доводы представителя ответчика о том, что истец не уведомил ответчика об исполнении технических условий по производству строительно-монтажных работ подземного газопровода, опровергаются представленными истцом в материалы дела доказательствами (договором (номер) от (дата) договором подряда от (дата), актом АО «Газпром газораспределение Север» (номер) о регистрации проектной документации.

Вместе с тем, факт неисполнения ответчиком своих обязательств по договору не оспаривается.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Доводы ответчика о том, что к договору о подключении в рамках догазификации не применяется Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» признаются судом несостоятельными, поскольку к отношениям между потребителем и исполнителем, вытекающим из договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газопотребления в рамках догазификации применяются положения «Закона о защите прав потребителей».

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

На основании пункта 1 статьи 28 указанного Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу абзаца 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств того, что АО «Газпром газораспределение Север» приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства по договору, либо не исполнило обязательство вследствие непреодолимой силы, ответчиком не предоставлено.

Доводы представителя ответчика о том, что 18 марта 2025 г. Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынесено Распоряжение № 100-рп «О внесении изменений к Расположению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 декабря 2021 г. № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года», в соответствии с которым домовладение истца включено в пообъектный план-график Программы газификации, послужило основанием для изменения сроков исполнения договора, судом отклоняются, поскольку указанные изменения в Распоряжение Правительства приняты уже по истечении срока исполнения обязательств по договору от (дата) (номер).

При таких обстоятельствах, оснований для освобождения ответчика от исполнения обязательств в сроки, предусмотренные договором, а также последствий в связи с неисполнением договора, судом не усматривается.

Кроме того, как указано выше, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать 100 дней.

На момент заключения договора, домовладение истца в соответствующую программу не было включено, в связи с чем последующее его включение в программу не может изменять сроки исполнения договора в одностороннем порядке.

Поскольку ответчиком не исполнены в установленный Правилами и договором срок обязательства по подключению домовладения истца ФИО1 к сети газораспределения, то имеются основания для возложения на ответчика обязанности по исполнения договора.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указано, что достаточным условием для удовлетворения иска о компенсации потребителю морального вреда является установленный факт нарушения прав потребителя.

При установленных по делу обстоятельствах, с учетом принципа разумности и справедливости, суд полагает возможным определить компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 5 000 руб.

Оснований для уменьшения суммы штрафа судом не усматривается.

В силу части 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относит, в том числе расходы на представителя.

Согласно пункту 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно договору оказания юридических услуг от 24 апреля 2025 г. № 135, заключенному истцом ФИО1 (заказчиком) ООО «Фемида» (исполнителем), исполнитель обязуется оказать заказчику юридические услуги, направленные на защиту прав заказчика как потребителя. В рамках договора исполнитель обязуется: оказать заказчику юридическое сопровождение и представление интересов в суде по иску к АО «Газпром газораспределение Север», произвести запросы в надзорные и контролирующие органы, представление интересов в суде. Досудебное урегулирование, подача иска в суд. Стоимость оказание юридических услуг составляет 40 000 руб.

Оплата по указанному договору истцом произведена в полном объеме, что подтверждается чеком по операции от (дата) на сумму 40 000 руб.

Факт несения истцом судебных расходов по оплате юридических услуг и факт оказания таких услуг нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания.

С учетом сложности спора и продолжительности рассмотрения дела, характера и объема заявленных требований, объема и сложности выполненной представителями работы, участие представителя истца в предварительном судебном заседании (дата) и двух судебных заседаниях (дата) , суд приходит к выводу об уменьшении заявленного размера оплаты услуг представителя до 25 000 руб.

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход бюджета Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб. (3 000 руб. за требования не имущественного характера, 3 000 руб. за требования о компенсации морального вреда).

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Возложить на АО «Газпром газораспределение Север» (ИНН <***>) обязанность исполнить договор от (дата) (номер), заключенный с ФИО1 (паспорт (номер)).

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Север» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт (номер) в счет компенсации морального вреда денежные средства в размер 10 000 руб., штраф в размере 5 000 руб., в счет возмещения судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя в размере 25 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований, - отказать.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Север» (ИНН <***>) в доход бюджета Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение в течение месяца может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем подачи жалобы, представления через Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Мотивированное решение суда составлено 31 июля 2025 г.

Судья В.В. Чайкин