Дело № 2-5826/2023
УИД 35RS0010-01-2023-005108-69
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Вологда 19 сентября 2023 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Дынга Н.Е.,
при секретаре Косолысовой П.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» о возложении обязанности по подключению к сети газораспределения и взыскании денежных средств, морального вреда, штрафа
установил:
ФИО2 обратилась в суд с иском к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (далее – АО «Газпром газораспределение Вологда») о принуждении выполнения обязательства, мотивируя требования тем, что между истцом и ответчиком заключен договор от 03 декабря 2021 года № о подключении (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации дома, согласно которому АО «Газпром газораспределение Вологда» обязалось осуществить подключение (технологическое подключение) газоиспользующего оборудования в индивидуальном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> кадастровым номером №, принадлежащем истцу на праве собственности. Ответчик обязался обеспечить подключение (технологическое присоединение) домовладения и пуску газа не позднее 31 декабря 2022 года, а истец обязалась осуществить все необходимые мероприятия, направленные на готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка и внутри домовладения к сети газораспределения. Для выполнения работ истцом заключен договор подряда от 22 марта 2022 года с ООО «ГазСтройПроект», стоимость работ составила 132 000 рублей. Обязательства по подключению (технологическому присоединению) ответчиком не выполнены, сроки догазификации перенесены на июнь 2024 года, при этом технологические условия к договору действительны до 31 декабря 2022 года, на приобретенное оборудование установлены гарантийные сроки, которые выйдут с момента подключения оборудования.
Просила с учетом уточнения требований в ходе рассмотрения дела в срок до 01 октября 2023 года обязать АО «Газпром газораспределение Вологда» выполнить принятые на себя договорные обязательства по подключению домовладения расположенного по адресу: <адрес> сети газораспределения; в случае неисполнения обязательств по технологическому подключению домовладения истца к сети газораспределения до завершения сроков гарантий на газовое оборудование, установленное в жилом доме по адресу: <адрес> при изменении технических условий на момент подключения, влекущих замену газового оборудования или его поверку, все расходы по приобретению нового газового оборудования взамен устаревшего, поверке и установке такого оборудования обязать ответчика возместить истцу; взыскать с ответчика неустойку в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителя в размере 89 033 рубля, компенсацию морального вреда 300 000 рублей, штраф.
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству к участию в дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройПроект» (далее – ООО «ГазСтройПроект»).
Определением суда от 26 июня 2023 года, занесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ИммидСтрой» (далее – ООО «ИммидСтрой»).
В судебном заседании истец ФИО3 уточненные исковые требования поддержала, просила удовлетворить, пояснила, что выходят сроки гарантии по оборудованию, работы не проводятся, ею установлено оборудование, гарантийный срок по которому до июня 2024 года истечет.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» по доверенности ФИО4 исковые требования не признала, по основаниям, изложенным в отзыве на иск и дополнениям к возражениям, согласно которым Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года № (с изменениями и дополнениями внесенными Постановлением Губернатора № от 26 июля 2022 года), срок догазификации улицы Полярной в городе Вологда был установлен на декабрь 2022 года, в ходе анализа технических решений, с учетом заявок установлено, что для создания технической возможности подключения домовладений на улице Полярной города Вологды требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных систем. Постановлением Губернатора Вологодской области срок перенесен на июнь 2024 года, ответчиком прилагаются усилия для исполнения обязательств, заключен договор с субподрядной организацией ООО «ИммидСтрой», подрядчиком выполнены изыскания, разработан проект объекта. В действиях АО «Газпром газораспределение Вологда» отсутствует нарушения обязательств при исполнении договоров, нарушения сроков подключения, установленных Региональной программой газификации, неустойка взысканию не подлежит, поскольку программа догазификации до границ земельного участка осуществляется без взимания платы.
В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «ГазСтройПроект» не присутствовал, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «ИммидСтрой» в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительства Вологодской области в судебное заседание не явился, представил отзыв, в котором просил принять решение исходя из фактических обстоятельств дела, рассмотреть дело в отсутствие представителя.
Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к следующему выводу.
Согласно статье 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории. Порядок разработки, утверждения и реализации указанных программ и схем устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903, разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации).
Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руководителями исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547.
Понятие «догазификация» в соответствии с Правилами, - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.
Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119 – 126 Правил (раздел VII).
В соответствии с требованием пункта 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству газораспределительных систем. Срок осуществления мероприятий не может выходить за пределы 2022 года за исключением случаем, когда для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, газораспределительные сети в которых будут проложены после 01 января 2022 года.
Согласно пункту 122 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней) (абзац 12).
В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
В силу пункта 123 Правил для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
В соответствии с пунктом 124 Правил, в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий, указанных в пункте 121 настоящих Правил, исполнитель направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный утверждать программу газификации, предложения по включению указанных мероприятий в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с указанием сроков их осуществления (за исключением указания срока для осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газотранспортных систем). Одновременно исполнитель направляет заявителю уведомление о направлении указанных предложений в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный утверждать программу газификации.
Для определения подлежащего включению в программу газификации срока осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газотранспортных систем) исполнитель направляет предложения по включению указанных мероприятий в программу газификации организациям - собственникам систем газоснабжения.
Организация - собственник систем газоснабжения в течение 7 рабочих дней с даты получения от исполнителя предложения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), в полномочия которого входит утверждение программы газификации, предложение по сроку осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), в полномочия которого входит утверждение программы газификации, обязан включить указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта предложения исполнителя и организации - собственника систем газоснабжения в программу газификации.
После включения необходимых для подключения заявителя мероприятий в программу газификации исполнитель в соответствии с настоящими Правилами направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении. При этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется в соответствии с пунктом 123 настоящих Правил.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО1 с 11 декабря 2013 года является собственником жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>.
03 декабря 2021 года между ФИО1 (заявитель), АО «Газпром газораспределение Вологда» (исполнитель) и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключен договор № о подключении (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого АО «Газпром газораспределение Вологда» обязалось осуществить подключение (технологическое соединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, намеревающейся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания ее средств при условии, что в населенном пункте, в котором полагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети - индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») с кадастровым номером №, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира – жилой дом, расположенный в границах участка, адрес ориентира: <адрес>, а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа установлен не позднее 31 декабря 2022 года. В соответствии с пунктом 12 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 00 рублей 00 копеек.
Приложением к договору являются Технические условия № от 29 ноября 2021 года.
Во исполнение взятых на себя обязательств по договору 22 марта 2022 года между ООО «ГазСтройПроект» (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор подряда №, предметом которого является проектирование, строительство подземного, настенного и внутридомового трубопровода на объекте по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, по договору ФИО1 оплачено 132 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от 26 марта 2022 года на сумму 60 000 рублей и № от 13 декабря 2022 года на сумму 72 000 рублей.
В соответствии с актом № от 10 ноября 2022 года работы по строительству подземного, настенного и внутридомового трубопровода на объекте по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с договором подряда от 22 марта 2022 года выполнены.
05 апреля 2022 года между АО «Газпром газораспределение Вологда» (заказчик) и ООО «ИммидСтрой» (подрядчик) заключен договор подряда №ВI0002618, в соответствии с которым подрядчик на основании заявок заказчика по каждому из объектов обязуется выполнить проектные, изыскательные и строительно-монтажные работы на первом этапе в соответствии с Техническим заданием, на втором – в соответствии с разработанной проектной или рабочей документацией и техническим заданием. В силу пункта 4.2 договора общий срок выполнения всех работ – не позднее 30 декабря 2023 года.
23 августа 2022 года письмом № ФИО3 уведомлена о переносе срока газификации, ей предложено подписать дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение к договору ФИО3 не подписано.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в ноябре 2022 года, подготовлена Рабочая документация код объекта: № «Распределительный газопровод по <адрес> до ЗУ с КН35:24:0305016:0009 – т.вр. Инв №».
23 ноября 2022 года АО «Газпром газораспределение Вологда» направило в адрес ФИО1 рекомендации, в которых указано, что акт готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, на данном этапе выдан быть не может, поскольку защита наружного газопровода от коррозии выполнена не в полном объеме; имеются неокрашенные участки; изоляция футляра на цокольном этаже вводе нарушена; не выдержано нормативное расстояние от края крепления наружного газопровода до сварного соединения; не выдержано нормативное расстояние от настенного газопровода Ду 15 мм. до отлива на фасаде здания; не выдержан кольцевой зазор между футляром и газопроводом, в местах прохода газопровода через стену.
07 декабря 2022 года между ФИО1 и АО «Газпром газораспределение Вологда» подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
27 декабря 2022 года истец направила в адрес ответчика претензию с требованием исполнения договора о подключении к системе газоснабжения не позднее 31 декабря 2022 года. 09 января 2023 года ФИО1 направлен ответ об отсутствии со стороны АО «Газпром газораспределение Вологда» нарушений сроков подключения.
09 марта 2023 года ФИО1 обращалась в Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области с жалобой на действия АО «Газпром газораспределение Вологда», выраженные в нарушении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547, при исполнении договора на подключение (технологическое присоединение), заключенного между сторонами. Определением от 07 апреля 2023 года в возбуждении дела об административном правонарушении отказано, определение не обжаловано, вступило в законную силу.
10 апреля 2023 года истец вновь обращалась к ответчику с требованием подключения принадлежащего ей жилого дома к системе газоснабжения. В ответе от 19 апреля 2023 года до истца доведена информация о том, что срок догазификации ее домовладения определен на июнь 2024 года в связи с необходимостью выполнения мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения.
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы, утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года №.
На основании письма АО «Газпром газораспределение Вологда» от 30 сентября 2022 года №, Губернатором Вологодской области вынесено Постановление от 13 февраля 2023 года №, которым в Региональную программу внесены изменения, а именно перенесен срок догазификации <адрес> с декабря 2022 года на июнь 2024 года (№ в пообъектном плане-графике догазификации Вологодской области).
На дату рассмотрения дела мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не проведены. Согласно информации, представленной ООО «ИммидСтрой», указанный договор находится на стадии исполнения (по состоянию на 10 августа 2023 года), фактически работы выполнены в большем объеме, но проекты (рабочая документация) находятся на согласовании в различных структурах, в том числе у заказчика. Письмом от 21 июля 2023 года №, поступившим от АО «Газпром газораспределение Вологда» в адрес ООО «ИммидСтрой», поступил перечень заявок, в числе которых заявка № по адресу: <адрес> (ФИО1), позиция 148. Для подключения к сетям газораспределения <адрес> выполнены проектно-изыскательские работы, разработана рабочая документация, в настоящее время находится на согласовании в АО «Газпром газораспределение Вологда». После согласования необходимо будет выполнить следующие работы: проложить 270 метров трубы диаметром 160 мм, 50 метров трубы диаметром 32 мм, выполнить работы по установке защитного футляра при пересечении улицы Саммера для «закольцовки» газопровода по улице Ольховой с вновь построенным газопроводом. По указанному объекту планируется выполнить работы до начала отопительного сезона.
Разрешая требования истца о возложении обязанности в срок до 01 октября 2023 года по исполнению ответчиком принятых обязательств по подключению домовладения к системе газоснабжения суд исходит из следующего.
Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения по договорам от 03 декабря 2021 года осуществляется в рамках догазификации, сроки которой установлены Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года №. Учитывая, что постановлением Губернатора Вологодской области от 13 февраля 2023 года № в Региональную программу внесены изменения, перенесен срок догазификации <адрес> на июнь 2024 года суд полагает, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку возможность переноса срока предусмотрена пунктом 123 Правил.
Кроме того, суд учитывает, что ответчик на момент заключения договора не мог знать об объеме предполагаемых работ, до окончания которых работы по догазификации объекта истца провести невозможно. Ответчиком представлены доказательства проведения работ в рамках подготовки исполнения обязательств по договору.
Требование истца о возложении обязанности по возмещению истцу расходов на приобретение нового газового оборудования взамен устаревшего, его поверке и установке в случае неисполнения взятых на себя обязательств до завершения сроков гарантии на газовое оборудование не подлежит удовлетворению, поскольку до настоящего времени жилой дом истца к системе газоснабжения не подключен, события (завершение сроков гарантии на газовое оборудование), указанные истцом не наступили, оснований для возложения обязанности на ответчик по возмещению будущих расходов не имеется.
Истцом заявлены требования о взыскании неустойки на основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в размере 89 033 рублей, расчет которой произведен из суммы расходов на отопление топливными брикетами – 45 240 рублей, расходы по кредитам ПАО Сбербанк – 38 275 рублей и Банк ВТБ (ПАО) – 5518 рублей.
На основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказанием услуг) не определена – общей цены заказа.
Вместе с тем в рассматриваемом случае, взаимоотношения сторон регулируются специальным законом.
В соответствии с подпунктом «и» пункта 52 Правил, одним из обязательных условий договора подключения является указание на наличие обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).
Согласно Правилам, подключение физических лиц в рамках программы догазификации, а именно: проектирование, строительство газопровода до границ земельного участка заявителя, фактическое подключение и пуск газа, осуществляется Обществом без взимания платы.
В связи с этим, сам по себе договор о подключении, заключенный в рамках программы догазификации, является безвозмездным и не содержит размера платы за подключение. Таким образом, в случае заключения договора, содержащего обязанности Общества осуществить мероприятия только до границ земельного участка заявителя, расчет неустойки не производится. Оснований для взыскания денежных средств в размере 89 033 рублей в качестве фактически понесенных истцом расходов, заявленных истцом в качестве неустойки, не установлено.
Поскольку каких-либо нарушений в действиях ответчика по исполнению взятых на себя обязательств по договору судом не установлено, производные требования о компенсации морального вреда, взыскании штрафа удовлетворению не подлежат.
При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения всех заявленных истцом исковых требований к АО «Газпром газораспределение Вологда» не имеется.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования ФИО1 (СНИЛС №) к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о возложении обязанности по подключению к сети газораспределения и взыскании денежных средств, морального вреда, штрафа оставить без удовлетворения.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Н.Е. Дынга
Мотивированное решение изготовлено 26 сентября 2023 года.