РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 июня 2023 г. г. Москва

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белянковой Е.А., при помощнике судьи Бабиной Э.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3605/23 по иску ФИО1 к ООО «Комфорт» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств, пени, убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Комфорт» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств в размере 560 327 руб., пени 196655 руб., убытков 56175,29 руб., компенсации морального вреда 50000 руб., взыскании штрафа, судебных расходов.

В обоснование исковых требований истец указал, что 15 марта 2022 года между ним (заказчик) и ООО «Комфорт» (подрядчик) заключен договор подряда № ** на выполнение отделочных работ по адресу: ***.

Поскольку работы в срок выполнены не были, а также в связи с тем ответчик в добровольном порядке отказался возвратить излишне уплаченные денежные средства, истец обратился в суд вышеуказанным иском.

Представитель истца в судебное заседание явился, требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, несмотря на принятые судом меры к его извещению.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что 15 марта 2022 года между ФИО1 (заказчик) и ООО «Комфорт» (подрядчик) заключен договор подряда № *** на выполнение отделочных работ по адресу: ***.

Согласно смете отделочных работ - приложению № 1 к договору подряда

общая стоимость работ составляет 950 000 руб. 74 коп.

В день подписания договора истец оплатил ответчику 367502 руб.

По состоянию на 11.06.2022 ответчику оплачено 989086 руб.

На 23.07.2022 г. истцом оплачена сумма 1164201,00 руб.

Согласно актам, ответчик выполнил работы на общую сумму 603874 руб.

Срок выполнения работ определен договором подряда от 15.03.2022 г. № *** с 29.03.2022 г. по 11.06. 2022 г. включительно, но к указанному сроку отделочные работы не были завершены и в последующем по инициативе ответчика отделочные работы были приостановлены.

После подписания дополнительного соглашения к договору, продления сроков выполнения работ, работы возобновлены не были.

Разрешая спор, суд, руководствуясь требованиями статей 702, 717, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, приходит к выводу об обоснованности заявленного ФИО1 иска, в связи с чем взыскал в его пользу денежные средства в размере 560 327 руб. (1164201,00 руб. – 603874 руб.).

Согласно экспертному заключению № 03/28 по исследованию результата ремонтных работ в квартире № ***, расположенной по адресу: *** стоимость оставшихся не выполненными работ согласно смете (Приложение №1 к договору № ***) составляет 307 275 рублей 71 копейка.

За нарушение сроков окончания работ по договору за период с 12.06.2022 по 30.06.2022 с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени 55309 руб.

За нарушение сроков окончания работ по дополнительному соглашению за период с 06.08.2022 по 21.09.2022 с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени 141346 руб.

Расчет пени, представленный истцом, судом проверен и признан верным.

Всего с ООО «Комфорт» в пользу ФИО1 подлежат взысканию пени 196655 руб.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в сумме 5000 рублей с учетом степени вины ответчика, с целью защиты нарушенных прав истца.

С ответчика подлежит взысканию штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" в размере 380991 руб. ((560 327 руб. + 196655 руб. + 5000 руб.) : 2) в пользу истца.

Поскольку расходы за составление заключение эксперта ООО «Комфорт» 65000 руб., почтовые расходы 514,92 руб., за оформление доверенности 2000 руб., госпошлины 11986,72 руб. понесены истцом в связи с рассмотрением настоящего дела, они подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор подряда от 15.03.2022, заключенный между ФИО1 к ООО «Комфорт».

Взыскать с ООО «Комфорт» в пользу ФИО1 денежные средства в размере 560 327 руб., пени 196655 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф 380991 руб., расходы за составление экспертного заключения 65000 руб., почтовые расходы 514,92 руб., за оформление доверенности 2000 руб., возврат госпошлины 11986,72 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Черемушкинский районный суд г. Москвы.

Судья Е.А. Белянкова

В окончательной форме решение изготовлено 14 июня 2023 года