УИД 77RS0024-02-2025-009786-36

Дело № 2-6699/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2025 года адрес

Симоновский районный суд адрес в составе судьи Рощиной О.Н., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6699/2025 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» об исполнении обязательств по осуществлению мероприятий по Технологическому присоединению, взыскании неустойки, астрента,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» об обязании ПАО «Россети Московский регион» исполнить обязательство в натуре, а именно: осуществить мероприятия по Технологическому присоединению в соответствии с Договором Ю8-25-302-246772(189139) от 07 апреля 2025 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Техническими условиями Ю8-25-302-246772(189139) от 03.04.2025 г., включая фактическое присоединение энергопринимающих устройств Истца к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности не позднее 10 дней с даты вступления судебного акта в законную силу; взыскании с ПАО «Россети Московский регион» неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № Ю8-25-302-246772(189139) от 07.04.2025, компенсации морального вреда в размере сумма, штрафа за нарушение прав потребителя, а также почтовые расходы, понесенные истцом; в случае неисполнения судебного акта взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в пользу Истца денежные средства в размере сумма за каждый день неисполнения судебного акта по день фактического исполнения судебного акта.

Требование обосновано тем, что в соответствии с Договором Ю8-25-302-246772(189139) от 07 апреля 2025 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее Договор) и Техническими условиями 08-25-302-246772 (189139) от 03.04.2025 г. ПАО «Россети Московский регион» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1: адрес с жилым строением, адрес, адрес, кадастровый номер: 50:23:0050337:615, 50:23:0050337:288, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт, с доведением до 600 кВт; категория надежности: Третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; Категория надежности: третья; Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; 1 точка - контактные соединения коммутационного аппарата в щите учета, устанавливаемого на существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ КТП- 10/0,4 кВ № 115 - 15 кВт; Основной источник питания: ПС 35 кВ ФИО2 №635 35/10 кВ. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями указанного Договора, в размере сумма Обязательства истца по оплате Договора, предшествующие фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, исполнены истцом в полном объеме. Обязательства Сетевой организации по Договору до настоящего времени в полном объеме не исполнены. Не осуществлено фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подача) напряжения и мощности.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте разбирательства дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ПАО «Россети Московский регион» в судебное заседание не явился, представил письменные возражения на исковое заявление, в которых указал на то, что обязательства по договору исполнены, фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям исполнено.

С учетом ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями статьи 426 Гражданского кодекса РФ Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего Кодекса.

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Пункт 4 статьи 445 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила N 861), Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технологическое присоединение является неотъемлемой организационно-технической предпосылкой, необходимой для оказания сетевой организацией услуг по передаче электрической энергии.

Процедура технологического присоединения включает подачу заявки заявителем, который имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

В соответствии с п. 2 Правил N 861, действие настоящих Правил распространяется на случаи, в том числе присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.

Согласно п. 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных указанным постановлением, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В силу п. 16 указанных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

На основании ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует и установлено судом, что в соответствии с Договором Ю8-25-302-246772(189139) от 07 апреля 2025 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее Договор) и Техническими условиями 08-25-302-246772 (189139) от 03.04.2025 г. ПАО «Россети Московский регион» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1: адрес с жилым строением, адрес, адрес, кадастровый номер: 50:23:0050337:615, 50:23:0050337:288, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт, с доведением до 600 кВт; категория надежности: Третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; Категория надежности: третья; Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; 1 точка - контактные соединения коммутационного аппарата в щите учета, устанавливаемого на существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ КТП- 10/0,4 кВ № 115 - 15 кВт; Основной источник питания: ПС 35 кВ ФИО2 №635 35/10 кВ.

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями указанного Договора, в размере сумма

Обязательства истца по оплате Договора, предшествующие фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, исполнены истцом в полном объеме.

Истец ссылается на то, что обязательства Сетевой организацией по Договору до настоящего времени в полном объеме не исполнены.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 56 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно представленному в материалы дела Уведомлению сетевой организации об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям от 11.06.2025 г. № 1/08-25-302-246772(189139) и Актом допуска прибора учета в эксплуатацию от 11.06.2025 г. № 2/108-25-302-246772(189139), ПАО «Россети Московский регион» исполнило обязательства по договору и произвело фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетями до подачи настоящего искового заявления в суд.

Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований об исполнении обязательств по осуществлению мероприятий по Технологическому присоединению, взыскании неустойки, астрента, удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» об исполнении обязательств по осуществлению мероприятий по Технологическому присоединению, взыскании неустойки, астрента – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение одного месяца.

Мотивированное решение изготовлено 06 апреля 2026 года

Судья О.Н. Рощина