Дело 2-1466/2022

УИД № 19RS0003-01-2022-002459-41

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 ноября 2022 года г. Саяногорск

Саяногорский городской суд Республики Хакасия

в составе

председательствующего судьи Казаковой Т.А.,

при секретаре Клейменовой К.Е.,

Рассматривая в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

с участием истца ФИО1,

представителя ответчика публичного акционерного общества «Россети Сибирь» по доверенности ФИО2,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, мотивируя исковые требования тем, что между нею и ПАО «Россети Сибирь» на основании заявки от ДАТА, поданной в электронном виде через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф (зарегистрирована за №) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (далее - договор). В соответствии с договором ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а она обязалась оплатить расходы в соответствии с условиями договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Размер платы составляет 550 руб. Указанная сумма оплачена согласно выставленному счету ПАО «Россети Сибирь» ДАТА. В установленный договором срок работы ответчик не выполнил. На обращение к ответчику в адрес Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» от ДАТА с претензией, ответа не получено. Договор на бумажном носителе за подписью ответчика не был предоставлен, только электронная версия договора без подписей сторон, размещенная в личном кабинете истца на Портале электросетевых услуг ПАО «Россети». Согласно сведениям из личного кабинета, договор заключен и находится на исполнении. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Датой заключения договора является ДАТА (день оплаты счета). Работы, указанные в договоре, должны быть выполнены в течение 6 месяцев, т.е. до ДАТА. В случае нарушения одной из сторон срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, эта сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Просила обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив надлежащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 1 320 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

В судебном заседании истец ФИО1 уточнила исковые требования, просила обязать ответчика исполнить договор № от ДАТА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок до ДАТА, заявила об отказе от иска в части требований о взыскании неустойки в размере 1320 руб.. компенсации морального вреда в размере 5 000 руб.

Определением Саяногорского городского суда Республики Хакасия от ДАТА принят отказ истца ФИО1 от иска к ПАО «Россети Сибирь» и прекращено производство по делу в части требований о взыскании неустойки в размере 1320 руб. компенсации морального вреда в размере 5 000 руб.

Представитель ответчика ПАО «Россети» ФИО2 не возражала против удовлетворения иска при увеличении судом срока, в течение которого сетевая организация должна исполнить договор присоединения, пояснив, что исполнение обязательств по договору осложняется ростом цен на товары и нарушением поставок после ужесточения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны ряда западных стран. Кроме того, в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации со стороны иностранных государств, и с последствиями короновирусной инфекции возникли проблемы с исполнением договоров поставки со стороны контрагентов общества, что так же влияет на возможность исполнения договоров технологического присоединения в установленные сроки.

Выслушав объяснения истца ФИО1, представителя ответчика ПАО «Россети» ФИО2, исследовав материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от ДАТА N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, который носит публичный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА №.

Как следует из материалов дела, ДАТА между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключён договор №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, №, кадастровый номер земельного участка №. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям.

Предметом договора является технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (далее-технологическое присоединение электроустановок жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электро- сетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электро- сетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Договором предусмотрено, что точки присоединения не могут располагается далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно пункту 6 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Обязанность по оплате стоимости услуги техприсоединения истец исполнила в полном объеме, что подтверждается платежным документом от ДАТА на сумму 550 рублей.

Разделом 2 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях: обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплантацию; в течение 10 -ти рабочих дней со дня уведомления заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий; провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 4 настоящего пункта, с соблюдением сроков, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях: своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации; принять участием в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; в случае если установка прибора учета электрической энергии или иного оборудования возможно только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки прибора учета электрической энергии и иного оборудования и доступ к таким местам.

В соответствии с пунктом 5 договора неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения являются технические условия.

В соответствии с пунктом 10.2 технических условий № (приложение к договору) сетевая организация осуществляет следующие мероприятия: выполнение проектной документации; строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № настоящих ТУ, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; строительство ЛЭП-0,4 кВ. от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом, выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии; выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии.

Обществом частично выполнены мероприятия по технологическому присоединению, выполнена проектная документация (проект № для двух заявителей).

Пунктом 11 технических условий предусмотрено, что заявитель осуществляет: ввод комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

На момент рассмотрения дела указанный договор действует, в установленном законом порядке не расторгнут, стороны от исполнения обязательств по договору не отказались. Доказательств обратного сторонами не представлено.

Пунктом 82 Правил установлено, что проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского контроля, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и

проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных

(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически

выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям

и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной

документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

В силу п. 85 Правил для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ, либо односторонне изменение обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

В судебном заседании на основании материалов дела установлено, что ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению в установленный договором срок не исполнил, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 ГПК РФ не представлено, в связи с чем, суд считает необходимым обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с условиями договора № от ДАТА, по адресу: <адрес>», <адрес>.

Согласно частей 1, 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Принимая во внимание, сложившуюся в стране санитарно - эпидемиологическую, политическую и экономическую обстановку, интересы стороны истца, суд считает возможным установить срок для исполнения решения суда до ДАТА.

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 (№) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (№) об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить договор № от ДАТА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок до ДАТА включительно, осуществив надлежащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Хакасия через Саяногорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Т.А. Казакова

Резолютивная часть решения объявлена 18.11.2022.

Решение в окончательной форме принято 25.11.2022.