Дело №

УИД 75RS0№-27

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 мая 2023 года <адрес>

Чернышевский районный суд <адрес> в составе председательствующего федерального судьи Мусихина А.В., при секретаре ФИО2, рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес>, действующего в интересах Ч.О.В. к ПАО «Россети-Сибири» - «Читаэнерго» о возложении обязанности исполнить обязательства по технологическому присоединению.

УСТАНОВИЛ:

Прокурор, действуя в интересах Ч.О.В., обратился в суд с иском к ПАО «Россети-Сибири» - «Читаэнерго» о возложении обязанности исполнить обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Требования мотивировал тем, что 19.07.2021 года истец заключил с ответчиком договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению для электроснабжения фермы по адресу: <адрес>. Истцом в полном объеме была произведена оплата за технологическое присоединение по договору. В свою очередь ответчик принятых на себя обязательств не исполнил. До настоящего времени проверка со стороны сетевой организации выполнения технических условий не проведена, акт о выполнении технических условий, технологическом присоединении, акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности не подписаны.

В возражениях на иск, представитель ответчика просит в иске отказать, ссылаясь на то, что нарушение сроков осуществления технологического присоединения произошло в силу объективных обстоятельств, не зависящих от действий либо бездействий ПАО «Россети-Сибири» - «Читаэнерго». Для осуществления технологического присоединения сетевой организации необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документы, изыскать денежные средства, что требует определенного времени. В настоящее время организация испытывает финансовые затруднения, просит отсрочить исполнение решения суда на срок не менее одного года.

Исследовав исковое заявление и представленный отзыв, материалы дела суд приходит к нижеследующему.

В силу положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В силу п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 6 Правил определено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

19.07.2021 года между Ч.О.В. и ПАО «Россети-Сибири» - «Читаэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям данного договора сетевая организация приняла обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению для электроснабжения фермы по адресу: <адрес>.

В силу п. 6 договора, мероприятия по технологическому присоединению должны быть исполнены сетевой организацией в течение 6 месяцев со дня заключения договора.

Неотъемлемой частью данного договора являются технические условия, отраженные в приложении к договору. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 5 договора).

Во исполнение принятых на себя по договору обязательств истцом внесена плата за технологическое присоединение в установленном договором размере, определенном разделом 3 Договора.

До настоящего времени проверка выполнения технических условий ответчиком не проведена, акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении, а также акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности не подписаны, технологическое подключение к линии электропередач не осуществлено в нарушение п. 7 Договора.

В ходе рассмотрения дела нашел подтверждение факт исполнения истцом возложенных на него обязательств по договору в полном объеме, тогда как ответчиком, принятые по договору обязательства, срок исполнения которых истек в январе 2022 года, в отсутствие на то законных оснований, не исполнены.

Указанное является основанием для возложения на ответчика в судебном порядке обязанности по осуществлению технологического присоединения, в установленный судом, с учетом фактических обстоятельств (летнего периода времени), срок три месяца с момента вступления решения в законную силу,

Доводы в отзыве ответчика о наличии объективных, не зависящих от ответчика, причин невозможности осуществления технологического присоединения в установленный договором срок, (отсутствие финансовых средств) не могут быть приняты во внимание.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) взятых по договору обязательств.

В силу требований ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Ответчик самостоятельно и добровольно взял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора.

При установленных обстоятельствах и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети-Сибири» - «Читаэнерго» в течение трёх месяцев, со дня вступления настоящего решения суда в законную силу, осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного по адресу <адрес>.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда в течение месяца, путем принесения апелляционной жалобы через Чернышевский районный суд.

Судья А.В. Мусихин

Мотивированное решение изготовлено 23 мая 2023 года.