Решение по делу № 2-1731/2025 от 11.09.2025 - о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки.

Дело № 2-1731/2025

УИД № 69RS0037-02-2025-002372-61

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 сентября 2025 года г. Тверь

Калининский районный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Полестеровой О.А.,

при секретаре судебного заседания Лаптевой И.В.,

с участием представителя истца ФИО1 адвоката Ивановой Е.Н.,

представителя ответчика ПАО «Россети Центр» ФИО2 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, указав, что ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи земельного участка от 30.10.2019 года (дата государственной регистрации права 06.11.2019 года). Ранее земельный участок принадлежал сыну истца - Б.И.В.

Будучи собственником земельного участка, Б.И.В. обратился к ответчику с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям. В ответ на заявку в адрес Б.И.В. был направлен Договор об осуществлении технологического присоединения административного здания, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> (земельный участок с кадастровым номером №).

28.12.2018 года между Б.И.В. и ответчиком был заключен договор № 41761902 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных к данной точке присоединения энергопринимающих устройств), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) вводного устройства административного здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, (в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт;

категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ.

Неотъемлемой частью вышеуказанного договора является Приложение №1 к Договору, а именно, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 20563000 от 28.12.2018г.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение и выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего участка.

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с Приказом ГУ РЭК Тверской области № 555-нп от 27.12.2017 г. и составляет 33481 рублей 32 коп.

Согласно условиям п.11 Договора 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с дня заключения настоящего Договора, 30 процентов - в течение 60 дней с дня заключения настоящего Договора, 20 процентов - в течение 180 дней с дня заключения настоящего Договора. Остальная часть денежных средств вносится после выполнения технологического присоединения.

Истец произвел оплату по договору в полном размере (аванс (оплата), предусмотренный до дня фактического присоединения) тремя платежами, что подтверждается чеками по операциям от 23.01.2019 на сумму 3438,13 руб., от 18.03.2019г. на сумму 10044,40 руб. и 24.06.2019г. на сумму 6696,26 руб.

Возложенные на сетевую организацию мероприятия по технологическому присоединению до настоящего времени не выполнены, фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности не осуществлены.

Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока осуществления технологического присоединения (в том числе посредством обращения через портал-тп.рф), на что получал ответы о задержке и переносе сроков выполнения работ, а также отсутствии финансирования.

30.03.2022г. в адрес Б.И.В. ответчиком было направлено информационное письмо, из содержания которого следует, что Филиал не имел возможности выполнить договорные обязательства в установленный срок ввиду отсутствия источников финансирования на объекты льготного технологического присоединения, тем не менее, Филиал принимает все возможные усилия по максимальному сокращению сроков технологического присоединения данного объекта.

Письмом от 28.06.2022 года в адрес истца Б.И.В. был направлен проект дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения № 41761902 от 28.12.2018 года, согласно которого были внесены изменения в п. 4 раздела 1 Договора, а именно: «Срок действия технических условий до 01.07.2023г.», а также в п. 5 раздела 1 Договора: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 01.07.2023 года».

20.01.2023 года в очередной раз в адрес ответчика было направлено уведомление о выполнении технических условий по Договору № 41761902 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (подтверждается описью вложения со штампом «Почта России», отчетом об отслеживании корреспонденции).

13.03.2023 года посредством обращения через личный кабинет портал-тп.рф истцом было направлено обращение о продлении срока действия Договора, а также технических условий на срок до 01.03.2024 года в связи с невыполнением сетевой организаций своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № 41761902 от 28.12.2018 года.

27.01.2025 Б.И.В. вновь направлена претензия в адрес ответчика – оставлена без ответа.

21.04.2025 года Б.И.В. и ФИО1 была направлена претензия в адрес ответчика с указанием на смену собственника земельного участка с просьбой о заключении соглашения о замене стороны в договоре, однако, также ответа не поступило.

Возложенные на сетевую организацию мероприятия по технологическому присоединению до настоящего времени не выполнены.

В соответствии с п. 6 Договора, сетевая организация в течение 10 дней с даты уведомления ее заявителем о выполнении им технических условий, обязана осуществить проверку выполнения технических условий, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

Таким образом, согласно условиям договора, ответчик должен был не позднее 06.02.2023 года (повторное уведомление о выполнении ТУ вручено 25.01.2023г. (оплата от 23.01.2019г., 18.03.2019г., и 24.06.2019г.) осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и не позднее 24.02.2023 года осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

В срок, установленный договором, сетевой организацией обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств не выполнены.

Пунктом 17 Договора предусмотрено, что Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушений срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Таким образом, ввиду ограничения договорной неустойки годичным сроком, совокупный размер неустойки, подлежащей взысканию равен:

33 481.32 руб, х 0.25% х 365 дней = 30551,70 руб.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать невозможным исполнение) принятых по договору обязательств. Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательство о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки.

Невыполнение в добровольном порядке в столь долгий срок договорных обязательств со стороны ответчика послужило основанием для подачи настоящего искового заявления.

Отсутствие возможности присоединения к электрическим сетям делает для истца невозможным пребывание на принадлежащем ему земельном участке и производство каких-либо работ по его благоустройству, а также использование земельного участка по его назначению.

На основании изложенного, истец просит возложить на Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***> ОГРН <***>) обязанность исполнить обязательства по договору № 41761902 от 28.12.2018 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно, выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда;

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в пользу ФИО1 договорную неустойку в размере 30551 руб. 70 коп.

Истец ФИО1 надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, обеспечил явку своего представителя.

Представитель истца Иванова Е.Н. в судебном заседании поддержала исковые требования своего доверителя по основаниям, изложенным в иске, просила их удовлетворить. Суду пояснила, что истец неоднократно обращался к ответчику с требованием исполнить договор, однако до настоящего времени договор не исполнен, объекты недвижимости к электросетям не подключены.

Представитель ответчика ПАО «Россети Центр» ФИО2 возражала против удовлетворения исковых требований, Представила отзыв на иск, в котором просил отказать в иске, ссылаясь на недостаточность денежных средств для исполнения договора. Также при взыскании неустойки просил применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, ссылаясь на ее несоразмерность нарушенным обязательствам.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Центр» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед ФИО1, а также наличие обстоятельств, безусловно свидетельствующих о невозможности исполнения договора, отсутствия технической возможности для этого, лежит на ответчике ПАО «Россети Центр».

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ и пп. 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, 28.12.2018 года Б.И.В. и ПАО «Россети Центр» был заключен Договор № 41761902 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям административного здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> с предусмотренной максимальной мощностью энергопринимающих устройств 100 кВт, по условиям которого ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» взяло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с пунктами 3, 4 договора, точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Пунктом 5 Договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 8 Договора заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в переделах границ участка заявителя, предусмотренных техническим условиями, уведомить, сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно п. 21 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Тверской области №555-нп от 27.12.2017г. и составляет 33481 рубль 32 копейки.

Пунктом 11 Договора установлено, что внесение платы за технологической присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы вносится в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 % платы вносится в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

- 20% платы вносится в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы вносится в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 10% платы вносится в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с условиями Договора технологического присоединения № 41761902 Б.И.В. были выполнены технические условия к договору, произведена оплата по договору 23.01.2019 г на сумму 3438,13 руб., от 18.03.2019г. на сумму 10044,40 руб. и 24.06.2019г. на сумму 6696,26 руб., что подтверждается чеками об оплате, и не оспаривалось ответчиком.

28.06.2022г. ответчик направил дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения №41761902 от 28.12.2018, которым изменен срок выполнение мероприятий по технологическому присоединению до 01.07.2023г.

В связи с невыполнением условий договора № 41761902 от 28.12.2018 и дополнительного соглашения к нему истец 27.01.2025 и 21.04.2025 направил претензии об исполнении условий договора.

В ответ на претензии ответчик сообщил о невозможности в настоящее время исполнить договор в связи с увеличением затрат, и необоснованной тарифной политики ГУ РЭК Тверской области.

В установленный договором, дополнительным соглашением срок, и по настоящее время ответчиком не исполнены обязательства по договору № 41761902 от 28.12.2018 года.

30.10.2019 земельный участок с кадастровым номером №, являющийся предметом договора № 41761902 от 28.12.2018 был отчужден по договору купли – продажи ФИО1

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины в ненадлежащем исполнении обязательств по заключенному договору.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил, входит, в том числе, указание на перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Анализируя представленные доказательства и руководствуясь назваными требованиями закона, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о возложении обязанности на ответчика в месячный срок, с даты вступления решения суда в законную силу, произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору № 41761902 от 28.12.2018.

В соответствии с п. 16 (6) Правил N 861 неисполнение заявителем условий технологического присоединения может является основанием для расторжения договора, однако, как следует из материалов дела, ответчик с требованием о расторгнуть договор в связи с его неисполнением.

В силу п. 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Согласно подпункта «в» пункта 16 Правил N 861 обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Поскольку договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго» в установленный срок не исполнен, размер неустойки за невыполнение обязательств по договору о технологическом присоединении составит 33 481.32 руб., х 0.25% х 365 дней = 30551.7 руб., начиная с 25.02.2023 по 25.02.2024.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки со ссылкой на ее несоразмерность.

Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку ответчиком не приведено уважительных причин невозможности исполнения договора технологического присоединения в установленный договором срок, не приведено доказательств тяжелого имущественного положения.

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1 удовлетворить. Возложить обязанность на Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***> ОГРН <***>) произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41761902 от 28.12.2018 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт: №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 30551 рубль 07 копеек.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Калининский районный суд Тверской области.

Судья О.А. Полестерова

Решение в окончательной форме составлено 11 сентября 2025 года.