Определение по делу № 2-1933/2023 от 16.08.2023

Дело 2-1933/2023г.

УИД 27RS0№-72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

судебного заседания

16 августа 2023 года <адрес>

Индустриальный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Казак М.П.,

при секретаре ФИО4,

с участием представителя ответчика ФИО5

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Мастер ремонта» о расторжении договора подряда, взыскании неосновательного обогащения

Установил:

ФИО2 обратился в Индустриальный районный суд <адрес> с иском к ООО «Мастер ремонта» о расторжении договора подряда № ССЮ4090822291, взыскании неосновательного обогащения, ссылаясь на доводы, приведенные в исковом заявлении просил суд расторгнуть договор подряда № ССЮ 4090822291 и соглашение в договору подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком, взыскать с ответчика в свою пользу неосновательное обогащение в сумме 28000,00 рублей, неустойку в размере 565265 рублей, штраф в размере 296632, 50 рублей.

До начала судебного заседания в суд поступило мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком и ходатайство о его утверждении.

Истец в судебном заседании не присутствовал, о дате и месте его проведения был уведомлен в установленном порядке, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель ответчика, поддержал заявление об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, указав о том, что сторонам известны последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения.

Суд полагает возможным провести судебное заседание при настоящей явке.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в судебном заседании, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Из переданного суду мирового соглашения, следует, что оно заключено ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 именуемым истцом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРА РЕМОНТА», именуемое в дальнейшем по тексту "Ответчик", с другой стороны, совместно именуемые по тексту "Стороны", являющиеся сторонами по гражданскому делу №, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - "ГПК РФ") в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления по указанному делу.

1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется:

1.1. Выплатить Истцу сумму компенсации в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 коп. в рамках ненадлежащего исполнения Ответчиком условий Договора подряда № ССЮ4090822291 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), а именно: неустойки, предусмотренной условиями Договора и ФЗ № «О защите прав потребителей»; штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

1.2. Сумма компенсации выплачивается в срок не более 2-х (двух) рабочих дней, с момента подписания настоящего Мирового соглашения, на следующие банковские реквизиты Истца:

Получатель: ФИО2 ФИО1 счета: 40№ Банк получателя: ПАО Сбербанк БИК: 044525225 Корр.счет: 30№ ИНН: <***> КПП: 773643001 SWIFT-код: SABRRUMM

Указанные суммы выплат включают в себя все неустойки за нарушение условий Договора со стороны Ответчика в рамках ФЗ № «О защите прав потребителей»; сумму судебных расходов - государственной пошлины суда, ранее оплаченной Истцом; судебные расходы на представителя и услуги составления искового заявления, досудебной претензии.

1.3. Стороны подтверждают, что неосновательное обогащение, заявленное Истцом в рамках дела N 02-1933/2023, в сумме 28000 (двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. было ранее возвращено (оплачено) стороной Ответчика Платежным поручением № от 19.07.2023г.

1.4. Реквизиты для перечисления предоставлены Истцом. Ответчик не несет какой-либо ответственности в случае неправильного и/или неполного указания реквизитов.

2. Истец в свою очередь по настоящему Мировому соглашению отказывается от всех своих материально-правовых (в том числе и моральных) требований к Ответчику, составляющих предмет искового заявления в полном объеме.

3. С момента вступления в силу настоящего соглашения Истец не имеет к Ответчику каких-либо материальных и/или моральных претензий (требований), связанных прямо или косвенно с Договором подряда № ССЮ4090822291 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе обязуется не предъявлять к Ответчику каких-либо материальных или моральных претензий (исковых заявлений) относительно исполнения им условий указанного Договора.

4. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства Сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с Договором подряда № ССЮ4090822291 от ДД.ММ.ГГГГ.

5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом (кроме определенных в настоящем Мировом соглашении), Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6. Стороны обязуются воздерживаться от распространения в дальнейшем в отношении друг друга в любой форме недостоверной информации и сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию Сторон.

7. Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему соглашению.

8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.

10.Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения сторон, принимая во внимание что условия мирового соглашения соответствуют воле сторон и не противоречат положениям действующего законодательства, мировое соглашение подписано сторонами, заявление содержит сведения о том, что им известны последствия утверждения судом мирового соглашения и не допустимость повторного обращения в суд о том же предмете спора, по тем же основаниям, что стороны так же подтвердили в ходе судебного заседания.

Согласно положений ч. 3 ст. 173, абз.5 ст.220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения суд прекращает производство по делу, о чем выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

В соответствии со ст.221 ГПК РФ, производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

При заключении мирового соглашения сторонами предусмотрен, в том числе порядок распределения судебных расходов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 220, 221, 224-225 ГПК РФ, суд,

Определил:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № по иску ФИО2 к ООО «Мастер ремонта» о расторжении договора подряда, взыскании неосновательного обогащения по условиям которого:

1. Ответчик обязуется:

1.1 Выплатить Истцу сумму компенсации в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 коп. в рамках ненадлежащего исполнения Ответчиком условий Договора подряда № ССЮ4090822291 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), а именно: неустойки, предусмотренной условиями Договора и ФЗ № «О защите прав потребителей»; штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

1.2 Сумма компенсации выплачивается в срок не более 2-х (двух) рабочих дней, с момента подписания настоящего Мирового соглашения, на следующие банковские реквизиты Истца:

Получатель: ФИО2, ФИО1 счета: 40№, Банк получателя: ПАО №

№ ФЗ № «О защите прав потребителей»; сумму судебных расходов - государственной пошлины суда, ранее оплаченной Истцом; судебные расходы на представителя и услуги составления искового заявления, досудебной претензии.

1.3 Стороны подтверждают, что неосновательное обогащение, заявленное Истцом в рамках дела N 02-1933/2023, в сумме 28000 (двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. было ранее возвращено (оплачено) стороной Ответчика Платежным поручением № от 19.07.2023г.

1.4 Реквизиты для перечисления предоставлены Истцом. Ответчик не несет какой-либо ответственности в случае неправильного и/или неполного указания реквизитов.

10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Производство по настоящему делу, – прекратить.

Разъяснить сторонами, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья Казак М.П.