Дело № 2-50/2023 (№2-1407/2022)

УИД 23RS0043-01-2022-001808-65

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Приморско-Ахтарск 17 января 2023 года

Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего – судьи Кучуковой Н.В.,

при секретаре Безруковой А.Е.,

с участием:

представителя истца ФИО1 – ФИО2, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности,

представителя ответчика – ПАО «Россети Кубань» - ФИО3, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Кубань» об обязании исполнения договора по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО «Россети Кубань» об обязании исполнения договора по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, мотивируя свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Истцом, в качестве заказчика, и ПАО «Россети Кубань», в качестве сетевой организации, был заключен договор № об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

Согласно условиям указанного договора, ПАО «Россети Кубань» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимаюших устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Произвести установку и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии.

Обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год, с даты заключения договора.

Согласно п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетический комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-э (в действующей редакции) и составляет 33043.48 рублей (тридцать три тысячи сорок три рубля сорок восемь копеек), кроме того НДС 20% 6608.70 рублей (шесть тысяч шестьсот восемь рублей семьдесят копеек).

Пункт 11 договора устанавливает порядок внесения платы за технологическое присоединение.

На основании предоставленной ПАО «Россети Кубань» квитанции, ДД.ММ.ГГГГ Истец произвел оплату по договору № в полном объеме, в размере <данные изъяты>.

Согласно п. 11 договора, датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Таким образом, обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Истцом выполнены в полном объеме.

ПАО «Россети Кубань» обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнило в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ Истец направил в адрес ПАО «Россети Кубань» претензию об исполнении принятых на себя обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которая оставлена ответчиком без внимания.

До сегодняшнего дня ПАО «Россети Кубань» принятые на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя; по производству установке и допуску в эксплуатацию прибора учета электрической энергии; по обеспечению возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности не выполнила, на мои неоднократные звонки ответчик не отвечают, уклоняется от исполнения своих обязанностей.

Поэтому истец обратился с настоящим иском в суд, и просит: обязать ПАО «Россети Кубань» исполнить в натуре обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме.

Обязать ПАО «Россети Кубань» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - ФИО1, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимаюших устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

• максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (пятнадцать) кВт;

• категория надежности третья;

• класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ);

• максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (ноль) кВт.

• произвести установку и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии;

• обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

• разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в 1 соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

• не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п.6.5.1., с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

• по результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, уведомить заявителя;

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» в пользу Истца: неустойку за просрочку нарушения сроков окончания выполнения работ в размере <данные изъяты>; причиненный моральный вред в размере <данные изъяты>, штраф, установленный частью 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» - 50% от размера причиненного ущерба, в сумме <данные изъяты>, оплату услуг представителя в размере <данные изъяты>; за составление искового заявления, и представление интересов в суде первой инстанции, а также судебные расходы, связанные с рассмотрением настоящего дела в сумме, какой окажутся на день вынесения решения.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился. О дате, месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. При таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца в соответствии с положениями ч. 3 ст. 167 ГПК РФ.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 – ФИО2, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности, исковые требования поддержал в полном объеме, и просил суд их удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика – ПАО «Россети Кубань» - ФИО3, действующая на основании доверенности, заявленные требования не признала, и просила суд отказать в их удовлетворении, так как в адрес Филиала поступило обращение вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Заявитель сообщал о своей оплате ДД.ММ.ГГГГ, однако из предоставленных документов, а именно, чека по операции СберБанка безналичная оплата услуг, установлено, что Заявитель при выполнении платежа допустил ошибку в указании номера счета и получателе платежа, вследствие чего, оплата в адрес Филиала не поступила, поэтому договор заключен не был.

Суд, изучив исковое заявление, выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы гражданского дела, находит исковые требования, неподлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что в адрес филиала ПАО «Россети Кубань» - Тимашевские электрические сети - от ФИО1 через Личный кабинет клиента на портале ТП РФ поступила заявка от ДД.ММ.ГГГГ № № на технологическое присоединение объекта: «Электроустановки земельного участка под домик рыбака и охотника», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> <адрес>.

Филиал по результатам рассмотрения заявки, в установленный п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 срок, не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявки - ДД.ММ.ГГГГ. в Личный кабинет клиента на портале ТП РФ направил Проект типового договора №, технические условия №-сс. квитанцию на оплату.

Согласно п. 103 Правил №, наличие договора между сетевой организацией и заявителем, подтверждается документом об оплате заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному п. 105 Правил №. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

Согласно п. 106 Правил №, заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного пунктом 103 Правил №, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном Правилами. В случае неоплаты заявителей счета в установленный срок его заявка признается аннулированной.

Согласно п.23 Условий типового договора №, обязательства по договору возникают, и договор считается заключенным с даты поступления на расчетный счет организации оплаты от заявителя в полном объеме, в соответствии с размещенным в личном кабинете заявителя счетом на оплату и/или квитанцией.

С учетом того, что в указанный Правилами № срок, оплаты щ заявителя в адрес Филиала на указанный счет не поступило, заявка Л ДД.ММ.ГГГГ № № была аннулирована.

В адрес Филиала поступило обращение вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Заявитель сообщал о своей оплате ДД.ММ.ГГГГ, однако из предоставленных документов, а именно, чека по операции СберБанка безналичная оплата услуг, установлено, что Заявитель при выполнении платежа допустил ошибку в указании номера счета и получателя платежа, вследствие чего, оплата в адрес Филиала не поступила.

В размещенной в личном кабинете Заявителя квитанции, в её нижней части присутствует информация, что при осуществлении платежа необходимо указывать корректное наименование филиала ПАО «Россети Кубань». Данной информацией Заявителю разъяснялось, что в течение 3 рабочих дней после внесения оплаты статус заявки в личном кабинете должен измениться на «Договор заключен и находится на исполнении». Ответчиком обращалось внимание, что, если не произошло изменение статуса договора, необходимо обратиться в соответствующий филиал ПАО «Россети Кубань» для идентификации платежа, иначе заявка будет автоматически аннулирована.

Истец не проконтролировал изменение статуса заявки на «Договор заключен и находится на исполнении» и обратился с требованием об исполнении договора технологического присоединения по истечении более года с момента аннулирования заявки на технологическое присоединение.

Согласно ст. 437 ГК РФ, реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

В соответствии со ст. 438 ГК РФ, Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно доказательств, представленных истцом, оплата произведена им в филиал Краснодарские электрические сети ПАО «Россети Кубань». Однако оплата должна была произведена в филиал Тимашевские электрические сети. При таких обстоятельствах, фактически, оплата за услугу в надлежащий филиал ПАО «Россети Кубань» не поступала, поэтому не произошло изменении заявки на статус договора.

Однако истец, несмотря на информацию, в соответствующий филиал ПАО «Россети Кубань» для идентификации платежа не обращался.

В связи с этим, суд приходит к выводу, что договор не был заключен, по причине отсутствия ответа лица на направленный проект договора, обязательства у сетевой организации не возникли, что исключает понуждение к его исполнению, а также дополнительно заявленных требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Кубань» об обязании исполнения договора по осуществлению технологического присоединения, удовлетворению не подлежат.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В связи с тем, что суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО4, не подлежат взысканию и расходы на оплату услуг представителя.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Кубань» об обязании исполнения договора по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 24.01.2023.

Судья

Приморско-Ахтарского

районного суда Н.В.Кучукова