Решение по делу № 2-3443/2022 от 26.12.2022 | Савеловский районный суд (Город Москва)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 декабря 2022 года адрес

Савеловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Воробьевой Л.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3443/2022 по иску адрес областная энергосетевая компания» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства и взыскании неустойки и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику с настоящими требованиями.

В обоснование иска указал, что Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» является сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на территории городского адрес.

адрес и ФИО1 заключили Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 10.12.2019г. № 1919521/ЩЛ для целей электроснабжения объекта «Жилой дом» расположенных (ого) (которые будут располагаться) по адресу: адрес, дом 106A, к/н 50:15:0020411:0015.

В соответствии с пунктом 1 Договора и техническими условиями для присоединения к электрическим сетям адрес от 23.12.2019 г. № 1919521/2/ЩЛ (утверждены дополнительным соглашением к договору от 23.12.2019 г.), являющимися приложением к Договору (далее — Технические условия), Сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, и оплатить выполнение Сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 8 Договора Заявитель обязуется выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в адрес условий.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, в которых предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике в связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

Подпунктом «а» пункта 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 установлено, что вместе с уведомлением о выполнении технических условий заявитель представляет в сетевую организацию копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

По факту получения сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий проводится проверка выполнения заявителем технических условий с подписанием акта о выполнении технических условий, после чего осуществляются мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя и сетевой организации, простроенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению в работу.

Сетевой организацией в полном объеме были выполнены условия Договора.

До настоящего времени уведомления о выполнении технических условий от заявителя в Сетевую организацию не поступало.

Своим бездействием ответчик нарушает права истца, в результате несвоевременного выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению истец несет негативные последствия.

Таким образом, истец просит суд обязать ФИО1 в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить обязательства, предусмотренные адрес условий для присоединения к электрическим сетям, являющихся приложением к Договору № 1919521 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.12.2019, о чем уведомить AO «Мособлэнерго»; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств; подписать акт об осуществлении технологического присоединения и вернуть экземпляр в адрес адрес; взыскать со ФИО1 в пользу адрес неустойку в размере сумма, расходы по госпошлине сумма

Представитель истца по доверенности фио в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом судебными повестками, о причинах неявки суду не сообщил, не ходатайствовал об отложении судебного заседания, возражений на иск не представил, в связи с чем, суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика по представленным доказательствам.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Исходя из п.3 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 (далее по тексту - Правила технологического присоединения), обязанность заключить соответствующие договоры с заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств возлагается на сетевую организацию.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно разъяснений, данных в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло и энергоснабжения. Правовые основы отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Согласно статье 4 указанного Федерального закона нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти.

В соответствии со статьей 21 указанного Федерального закона Правительство Российской Федерации устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Правила технологическогоприсоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 861 (далее - Правила), определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п.п.3 и 6 Правил, сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» является сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на территории городского адрес.

Сетевой организацией в полном объеме были выполнены условия Договора.

Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре.

Статья 12 ГК РФ предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, что означает понуждение должника выполнить определенные действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства.

Своим бездействием ответчик нарушает права истца, в результате несвоевременного выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению истец несет следующие негативные последствия:

- необоснованно "резервируется" мощность и используются ресурсы сетевой организации (отсутствие свободных сетевых мощностей по причине их резервирования по договорам технологического присоединения), сроки выполнения мероприятий по которым истекли по вине заявителей); нарушается программа (последовательной) реконструкции;

- истец не имеет возможности приступить к оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием указанной в технических условиях точки присоединения и соответственно получать плату за оказание услуг по передаче электрической энергии;

- истец не имеет возможности компенсировать затраты, в соответствии с законодательством не учитываемые при установлении платы за технологическое присоединение, при формировании тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии в тот период, в котором эти затраты фактически понесены;

- адрес лишается возможности получить часть платы за технологическое присоединение, срок внесения которой исчисляется с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Ответчиком каких-либо возражений на иск не представлено.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, поскольку ответчиком надлежащим образом условия договора и дополнительного соглашения к нему об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный срок выполнены не были, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца об обязании исполнить заключенный договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям № 1919521 от 23.12.2019г, в соответствии с техническими условиями.

Разрешая заявленные требования о взыскании неустойки, суд исходит из того, что в соответствии с п. 17 договора, а также п. 16, 16.6 Правил № 861 предусмотрено взыскание неустойки в размере 0,25% за каждый день просрочки.

Поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено нарушение ответчиком срока исполнения обязательств по договору, суд приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании с ответчика неустойки в сумме сумма (сумма х 0,25% х 365дней).

Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно статье 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Расходы по оплате истцом госпошлины в размере сумма также подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить обязательства, предусмотренные адрес условий для присоединения к электрическим сетям, являющихся приложением к Договору № 1919521 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.12.2019, о чем уведомить AO «Мособлэнерго», принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств, подписать акт об осуществлении технологического присоединения и вернуть экземпляр в адрес адрес.

Взыскать со ФИО1 в пользу адрес неустойку в размере сумма, расходы по госпошлине сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Савеловский районный суд адрес.

Судья

Мотивированное решение изготовлено 30 декабря 2022 г.