Решение по делу № 2-100/2025 от 03.03.2025

Дело № 2-100/2025

УИД 39RS0009-01-2024-001366-12

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 марта 2025 года г. Гвардейск

Гвардейский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Гусевой Е.Н.

при секретаре Савкиной В.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Россети Янтарь» о защите прав потребителей

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику АО «Россети Янтарь» о защите прав потребителей, с учетом уточненных требований в порядке ст. 39 ГПК РФ просит обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №/12/22 от 31.12.2022, осуществив технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам, обеспечив электроснабжение индивидуального жилого дома, распложенного по адресу: <адрес>, КН №; взыскать в свою пользу неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 38 159,22 рублей; взыскать в свою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной к взысканию.

В обоснование заявленных требований указано, что между ФИО1 и АО «Россети Янтарь» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №/12/22 от 31.12.2022, приложением к которому являлись технические условия № Z-№/22.

Согласно п. 10 Договора общий размер платы за технологическое присоединение составлял 27 279,26 рублей.

Внесение платы предусмотрено в п. 11 Договора в следующем порядке: 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Истцом произведена оплата за технологическое присоединение в размере 27279,26 рублей.

В соответствии с Изменениями № 1 от 13.04.2023 г. в Договор № №/12/22 были внесены изменения в части размера оплаты за технологического присоединение, сумма оплаты составила 45 000 рублей.

Истцом произведена доплата за технологическое присоединение в размере 8720,74 рублей. Общая сумма, уплаченная истцом за технологическое присоединение, составила 35 999,26 рублей.

Однако в установленный договором срок работы Ответчик не выполнил.

Истец указывает, что неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, однако, свои обязательства по Договору ответчиком не выполнены. На день обращения в суд с иском претензионные требования ФИО1 ответчиком не были исполнены.

Согласно п. 17 Договора, сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% за каждый день просрочки. За период с 01.01.2024 до 27.02.2025 размер неустойки составил 38 159,22 рублей.

Кроме того, истец считает, что своими бездействиями ответчик причинил ему моральный вред, который он оценивает в 30 000 рублей. Также полагает, что за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, с ответчика должен быть взыскан штраф в размере 50% от присужденной ему суммы.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещен о дате, времени месте слушания дела надлежащим образом. Его представитель ФИО2, действующая на основании доверенности, поддержала требования в полном объеме с учетом уточнений, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» – ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании иск признала частично, поддержала доводы ранее направленного отзыва, указав, что причиной невыполнения со стороны АО «Россети Янтарь» обязательств по технологическому присоединению в установленный в договоре срок явилось отсутствие возведенных электросетевых объектов на спорном объекте, а также необходимость выполнения ряда процедурных мероприятий. Дополнила, что с целью исполнения обязательств перед истцом по Договору технологического присоединения, 06.02.2025 Обществом был заключен рамочный договор с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, требуется не менее 3 месяцев для выполнения технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям. Считает, что истцом не представлено доказательств причинения ему действиями Общества морального вреда, в связи с чем в удовлетворении иска в указанной части просила отказать. В разрешении требований истца о взыскании неустойки в соответствии с условиями договора и штрафа, полагается на усмотрение суда.

Выслушав пояснения сторон, исследовав письменные доказательства по делу и дав им оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю.

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного выше Федерального закона Постановлением Правительства РФ 27 декабря 2004 года № 861 утверждены «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178, действовавшей на момент заключения Договора ТП), а также «Правила технологического присоединения электропринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее -Правила ТП).

Так, Правила ТП определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей Посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Абзацем 3 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого Хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которое такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратиться (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). В случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ, а также уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

В силу ст. 16 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Согласно п. 6 Правил ТП технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 на праве собственности со ДД.ММ.ГГГГ принадлежит земельный участок с кадастровым номером № (земли населенных пунктов), расположенный по адресу: <адрес>, з/у12.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Россети Янтарь» (далее сетевая организация) заключен Договор №№/12/22 на осуществление технологического присоединения необходимого для электроснабжения индивидуального жилого дома (садового/дачного) распложенного по адресу: <адрес>, на основании технических условий №Z-№/22.

В соответствии с п.1 Договора ТП сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт).

Заявитель в свою очередь, принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора ТП.

В соответствии с пунктом 4 Договора ТП технические условия №Z-№/22 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении к договору ТП.

Срок действия технических условий составляет 2 года с даты заключения договора (или дополнительного соглашения к договору).

Пунктом 5 Договора ТП установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

13 апреля 2023 в п. 10 Договора ТП сторонами внесены изменения, размер платы за технологическое присоединение составил 45 000,00 рублей.

Материалами дела установлено и не оспаривалось ответчиком, что плата за технологическое присоединение, внесена истцом на счет ответчика в размере установленном п. 11 Договора ТП в полном объеме, что подтверждается чеками банковских операций от 31.12.2022 на 5000 рублей, от 09.01.2023 на 22 279,26 рублей, от 18.04.2024 на 8720,00 рублей., а всего оплачено 35 999,26 рублей.

В установленный срок технологическое присоединение не было осуществлено.

Таким образом, ответчик свои обязательства по Договору ТП не выполнил, не осуществив в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению объекта, чем нарушил п.5 договора ТП, а также требования Правил N 861.

В декабре 2023 года и январе 2024 года истец обращался в АО «Россети Янтарь» с претензией о нарушении сроков выполнения обязательств по Договору технического присоединения.

29.12.2023 и 19.01.2024 в адрес ФИО1 был направлены ответы, что по результатам состоявшихся конкурсных процедур заключен договор подряда с ООО «<данные изъяты>» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по Договору ТП №№/12/22. О готовности сетевой организации к созданию условий для осуществления технологического присоединения объекта, истец будет уведомлен путем размещения соответствующих документов в личном кабинете на портале-тп-рф.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 18 Правил ТП № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.Т.е., договор об осуществлении технологического присоединения может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств по осуществлению комплекса мероприятий, предусмотренных техническими условиями для заказчика и для сетевой организации.

Пунктом 6 Договора ТП предусмотрено, что сетевая организация обязана: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил N 861, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (подпункт "б" пункта 16 Правил N 861).

В соответствии с пунктом 14 Правил N 861 указанное условие о сроке осуществления технологического присоединения распространяется на заявителей физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Сроки осуществления технологического присоединения предусмотрены пунктом 16 Правил N 861, являются существенным условием договоров об осуществлении технологического присоединения, и не могут быть пропущены со стороны сетевой организации.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил технологического присоединения для соответствующих категорий заявителей, является нарушением статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пункта 16 Правил технологического присоединения.

Исходя из требований указанной нормы следует, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя составляет шесть месяцев (абзац 13 подпункта "б" пункта 16 Правил N 861) и на день обращения истца с иском в суд истек.

В силу части 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В силу части 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В ходе рассмотрения дела установлено и не оспаривалось представителем ответчика, что технологическое присоединение по Договору заключенному с истцом не осуществлено. Дополнительное соглашение о продлении срока технологического присоединения сторонами не подписано.

Судом установлено и не оспаривалось стороной ответчика, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №/12/22 от 31.12.2022 сторонами не расторгнут по настоящее время ни по соглашению сторон, ни в судебном порядке.

Виновность ответчика в неисполнении договорного обязательства в установленный договором и законом срок, в частности не принятие ответчиком при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, исчерпывающих мер для надлежащего исполнения обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора и закона установлена и не оспаривалась в судебном заседании ответчиком.

Обстоятельств, которые могли бы быть признаны основанием для освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее исполнение заключенного с истцом договора судом не установлено. Представителем ответчика не представлено достаточных доказательств в подтверждение этих обстоятельств и отсутствия своей вины в ненадлежащем исполнении обязательств по договору.

Учитывая, что на день рассмотрении иска судом ответчик не исполнил в полном объеме принятые на себя обязательства по технологическому присоединению объекта истца, и истец настаивает на удовлетворении указанного требования, суд приходит к выводу об удовлетворении иска ФИО1 в указанной части и возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору ТП.

Поскольку договор технологического присоединения является договором возмездного оказания услуг и данную услугу истец, являющаяся физическим лицом, заказывал для удовлетворения своих личных нужд по обеспечению электроэнергией принадлежащего ему жилого дома, то есть услуги не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, то данные отношения регулируются Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем, исполнителем, продавцом, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Доводы ответчика о необоснованности требований истца о компенсации ему морального вреда, судом отклоняются.

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Таким образом, исковые требования ФИО1 о компенсации ему морального вреда за нарушение ответчиком прав истца как потребителя вследствие просрочки исполнения договорных обязательств являются обоснованными.

При определении размера компенсации морального вреда суд, в соответствии с требованиями ст. 151 Гражданского кодекса РФ принимает во внимание степень нравственных страданий истца, степень вины ответчика, период неисполнения ответчиком его обязательств, фактические обстоятельства дела в их совокупности, и с учетом принципа разумности и справедливости, полагает необходимым взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000,00 рублей.

Положениями статьей 309, 310 Гражданского кодекса РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу требований ч.1 ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Заключенным сторонами договором установлено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке, за год просрочки (п. 17 договора).

Согласно п. 18 Договора установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной п. 17 Договора ТП.

Суд приходит к выводу, что бездействие ответчика свидетельствует о выходе сетевой организацией за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав и о наложении на заявителя необоснованных ограничений, в том числе, связанных с невозможностью получить услугу технологического присоединения в установленные сроки, что в соответствии с положениями Закона РФ «О защите прав потребителей», а также условиями заключенного между сторонами договора влечет взыскание неустойки.

Согласно расчету истца, размер неустойки за период с 01.01.2024 по 27.02.2025 за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению составил 38 159,22 рублей (35999,26 руб. х 424 дн. х 0,25%).

Указанный расчет судом проверен, признан верным, соответствующим условиям п. 17 Договора ТП.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда РР от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона "О защите прав потребителей").

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за нарушение прав потребителя, размер которого составляет 29 079,61 рублей.

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета МО «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» подлежит взысканию госпошлина в размере 4 000,00 рублей от уплаты которой истец был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1, удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу выполнить в полном объеме обязательства по договору технологического присоединения к электрическим сетям № №/12/22 от 31.12.2022 на объект - индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, <данные изъяты> неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 38 159,22 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000,00 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 29 079,61 рублей, а всего 87 238 (восемьдесят семь тысяч двести тридцать восемь) рублей 83 копейки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в доход бюджета МО «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» (ИНН <***>) в размере 4 000,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Гвардейский районный суд Калининградской области в течение месяца со дня изготовления решения суда.

Мотивированное решение суда изготовлено 17 марта 2025 года.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья: Е.Н. Гусева

<данные изъяты>