№ 2-70/2023

УИД 55RS0031-01-2023-000055-35

Решение

Именем Российской Федерации

27 марта 2023 года р.п. Саргатское Омской области

Саргатский районный суд Омской области

в составе председательствующего Фогель И.В.

при секретаре Троян И.Ю., помощнике судьи Гляденцевой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» в лице Алуштинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» об обязании исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании расходов и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в Саргатский районный суд с вышеуказанным иском к ответчику.

В обоснование исковых требований в заявлении указала, что истец является собственником земельного участка № (ИЖС), расположенного по адресу: <адрес>, район <адрес>, адрес окончательный не присвоен, так как на участке отсутствует какое-либо строение.

Согласно действующему законодательству, ей 20.04.2022 создана заявка (№132182) через электронный портал https://tp.crimea-energy.ru на подключение электроэнергии к ее земельному участку. 07.06.2022 в личный кабинет истца поступили соответствующие документы (договор, технические условия и счет на оплату-госпошлину).

09.06.2022 истцом произведена оплата за технологическое присоединение, но перевела она денежные средства не на тот счет, о чем было написано заявление в ГУП РК «Крымэнерго», а также повторно 15.06.2022 за технологическое присоединение произведена оплата по необходимым реквизитам.

Исходя из сведений, которые имеются в моем личном кабинете от 21.06.2022, счет оплачен, а договор считается заключенным.

25.05.2022 также в личном кабинете получены технические условия, согласно п. 13 условий, работы по присоединению осуществляются в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора, кроме того в силу п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем.

Положения п. 6 договора сетевой организацией ГУП РК «Крымэнерго» не исполнены в полном объеме на момент подачи настоящего искового заявления.

Кроме того, 15.07.2022 подано заявление в ГУП РК «Крымэнерго» о том, что подходят сроки исполнения договора по подключению электроэнергии, а на указанную дату со стороны компании какие-либо мероприятия не проводятся.

Заявление от 15.07.2022 подано в связи с тем, что представитель истца собирался направиться в г. Алушту, что фактически в дальнейшем и сделал, и по её просьбе должен был заняться строительством необходимого мне здания, но фактически при ступить к полному строительству не получилось, в связи с тем, что электроэнергия на участке отсутствовала, также пришлось произвести оплату соседу Р. в размере 10 000 рублей за пользование его электроэнергией, в связи с тем, что имелась устная договоренность со строителем о возведении фундамента.

В связи с тем, что организация не собирается выполнять условия по договору 02.08.2022 написали жалобу на ГУП РК «Крымэнерго», которая рассмотрена и удовлетворена в полном объеме, о чем свидетельствуют ответы полученные из прокуратуры от 3 1.08.2022 и 30.11.2022.

Кроме того, 05.08.2022 на обращение от 15.07.2022 в нарушение действующего законодательства по подключению электроэнергии, получен ответ от ГУП РК «Крымэнерго» о том, что ее объект включен в план строительства/реконструкции электрических сетей в рамках выполнения договоров в 2 квартал 2023 года, что нарушает мои права и условия договора в полном объеме, а организацию даже не смутило то, что они нарушая условия по договору, не стесняясь дают ответ о том, что и не собираются осуществлять присоединение в 2022 году.

С целью урегулирования нарушения прав истца на досудебной стадии, ею подготовлена претензия, которая 09.01.2023 была направлена на официальную электронную почту организации, как и все мои ранее поданные обращения. В претензии указан срок о том, что в течение 14 рабочих дней со дня получения настоящей претензии организация обязана устранить допущенные ею нарушения. Срок согласно претензии истек 27.01.2023, какого-либо ответа, а также денежных средств на мой счет не поступило.

Электроэнергия необходима не только для строительства жилого объекта, но и для фактического проживания в нем, обеспечения повседневных нужд жизнедеятельности человека

Моральный вред, причиненный истцу виновным бездействием ГУП РК «Крымэнерго», выражен в том, что она испытывала и испытывает неудобство, расстройство, нервные переживания, тревогу из-за срыва сроков строительства ее жилища, невозможности своевременно запланировано осуществить переезд из Сибири в благоприятные климатические условия, которые ей показаны по самочувствию, так как без обеспечения на ее участке поставки электрической энергии строительство технически невозможно. В этой связи запланированные сроки строительства пришлось переносить на более поздние и искать других лиц, которые будут осуществлять стройку, в связи с чем, я испытывала переживания, чувство неловкости перед лицами, с которыми имелась договоренность о строительстве. Кроме того, ей все время приходилось нервничать из-за сложившейся ситуации и дистанционно писать обращения, защищая свои права, как в адрес организации, так и в надзорное ведомство. Также до настоящего времени она лишена возможности проживать в собственном доме в период отпуска, вынуждена в этой связи нести дополнительные затраты на съем жилья и переживать за его поиск, испытывать неудобства.

Таким образом, виновным бездействием ГУП РК «Крымэнерго» по необеспечению её земельного участка электрической энергией более чем 200 дней нарушает ее права, как потребителя, существенно нарушены, следовательно, мне причинен моральный вред, подлежащий возмещении в размере 80 000 рублей.

В связи, с чем просит обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления законную силу решения суда исполнить условия договора и технологического присоединения в полном объеме. Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца необоснованно направленные 550 рублей за лицевой счет, указанный в электронном чеке Сбербанк от 09.06.2022. Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца расходы в размере 10 000 рублей. Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей.

Истец ФИО1 в судебном заседании участие не принимала, о дне времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом. В исковом заявлении просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещались надлежащим образом. Ходатайств, возражений по иску не представил.

С учетом указанных обстоятельств суд полагает надлежащим извещение ответчика о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем, на основании п. 3 ст. 167 ГПК Российской Федерации считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующим выводам:

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

На основании пункта 3 названных Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В силу пункта 16 Правил № 861 договор технологического присоединения должен содержать, в том числе существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 14 и 34 данных правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, не может превышать 6 месяцев (абзац восьмой подпункта «б»).

Как установлено судом и следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРН от 22.02.2023 ФИО1 является собственником земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, район <адрес>, с кадастровым номером № площадью 1170 кв.м. категории земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного строительства: для индивидуального жилищного строительства. Дата регистрация права ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.59-65).

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» (сетевая организация) и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, район <адрес>, кадастровый №. На основании данного договора ГУП РК «Крымэнерго» ФИО1 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью 15 кВт(л.д. 20-21, 22-25).

На основании пункта 1 Условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее договора) сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

В соответствии с пунктом 13 Технических условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет тридцать рабочих дней со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ истцом на расчетный счет ответчика перечислена сумма в размере 550 рублей за техническое присоединение ФИО1 (л.д.16).

Таким образом, технологическое подключение должно было быть осуществлено до ДД.ММ.ГГГГ

Как усматривается из материалов дела, истец обращалась по вопросу нарушения сроков присоединения в ГУП РК «Крымэнерго» в лице Алуштинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» (л.д.15).

Согласно письму ГУП РК «Крымэнерго» в лице Алуштинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ, для реализации технического присоединения согласно техническим условиям сетевой организации необходимо осуществить монтаж коммерческого учета с автоматическим включением. Реализация мероприятий по техничекому присоединению объекта к электрическим сетям предприятия будет определен с поступлением товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения данной работы. Ваш объект включён в план строительства/реконструкции электрических сетей в рамках выполнения договоров в 2 квартал 2023 г. (л.д.26-27).

В связи с нарушением условий договора от 01 августа 2022 г. представителем ФИО1, действующим на основании доверенности было направлено заявление в прокуратуру г. Алушта с требованиями о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Согласно материалам проверки 31 августа 2022 г. И.о. прокурора г. Алушта на имя генерального директора г ГУП РК «Крымэнерго» Ц. было направлено представление об устранений нарушений законодательства об электроэнергетики (л.д.87-89).

Из ответа на представление от 26 октября 2022 гг. следует, что по результатам рассмотрения представления сетевой организации предприняты меры к установлению выявленных прокуратурой нарушений. Относительно объекта ФИО1 (договор № 012-34-392-22) сообщают, что в соответствии с техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора, сетевой организации необходимо осуществить монтаж прибора коммерческого учета. По информации Алуштинского РЭС планируемый срок осуществления мероприятий по договору до 30.11.2022. за нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утвержденными Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, выразившееся в нарушении срока осуществления мероприятий по техническому присоединению устройств заявителей к электрическим сетям, к начальнику управления по реализации строительства технологических присоединений ФИО2 применено дисциплинарное взыскание в виде замечания на основании приказа ГУП РК «Крымэнерго» от 29.09.2022 (л.д. 91-92).

В связи с нарушением порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям по Договору ГУП Республики Крым "Крымэнерго" 09 января 2023 г. истец направил ответчику претензии с требованием выполнить условия договора о технологическом присоединении (л.д.30-31).

На момент рассмотрения спора ответчиком обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца не выполнены. Указанное обстоятельство ответчиком оспорено не было.

Учитывая вышеизложенное, требования истца о возложении на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности исполнить обязательства по договору, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, район <адрес> кадастровый №, подлежат удовлетворению.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В материалах дела представлен чек от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 было переведено ГУП РК «Крымэнерго» 550 рублей назначение платежа: техническое присоединение. Данные денежные средства были переведены на расчетный счет ГУП РК «Крымэнерго» № в РНКБ Банк (ПАО), БИК: 043510607, ИНН <***>/КПП 910201001, к/с 30№ (л.д. 13).

Согласно выставленному ГУП РК «Крымэнерго» счету № от ДД.ММ.ГГГГ оплата за техническое присоединение до 15 кВт включительно на расстоянии 30 м в условиях города, 500 м. - в сельской местности надлежало оплатить по следующим реквизитам: расчетный счет №, в Акционерное общество «Генбанк», БИК: 043510123, ИНН <***>/КПП 910201001, к/с 30№ (л.д. 14)

При данных обстоятельствах суд приходить к выводу о том, что оплаченная сумма в размере 550 рублей была оплачена ошибочно не по надлежащим реквизитам и подлежит возврату истцу.

Кроме того, согласно расписке истцом Р. за пользование его электроэнергией была выплачена сумма в размере 10 000 рублей (л.д.36).

Суд считает данную сумму подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу статьи 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера имущественного вреда.

Судом установлено, что имел место факт нарушения прав истца как потребителя, нарушение ответчиком своих обязательств, повлекло для истца нравственные страдания, которые он испытывает, пытаясь в судебном порядке добиться защиты своих прав и законных интересов.

Учитывая период неисполнения обязательств ответчиком, исходя из принципа разумности и справедливости, принимая во внимание характер и объем причиненных потребителю нравственных страданий, суд полагает возможным установить компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Пунктом 1 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчик требования истца в добровольном порядке не удовлетворил, с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 необходимо взыскать штраф в размере 10 275 рублей - 50% от присужденной в его пользу суммы ((550 + 10 000 + 10 000) : 2).

Согласно ст. 210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

Суд считает возможным установить для ГУП РК «Крымэнерго» срок исполнения договора равный одному месяцу со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 98, частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика полежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины, от уплаты которой истец был освобожден, в доход бюджета Саргатского муниципального района. Согласно положениям статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер подлежащий взысканию государственной пошлины составляет 1022 рублей (422+300+300).

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

Решил:

Исковые требования ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» в лице Алуштинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» об обязании исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании расходов и компенсации морального вреда удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГа, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, район <адрес>, кадастровый №

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серия 5216 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения 550-031, излишне оплаченную сумму в размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей, понесенные расходы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; штраф в размере 10 275 (десять тысяч двести семьдесят пять) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета Саргатского муниципального района расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 022 (одна тысяча двадцать два) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Саргатский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 31 марта 2023 г.

Председательствующий И.В. Фогель

Копия верна

Председательствующий И.В. Фогель