<данные изъяты>

<данные изъяты>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 мая 2023 года <адрес>, МО

Истринский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Климёновой Ю.В.,

при секретаре ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Теплосервис» к ФИО1, третье лицо ФИО2 о взыскании задолженности, по встречному иску ФИО1 к ООО «Теплосервис» о защите прав потребителей, взыскании денежных средств,

установил:

ООО «Теплосервис» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования и монтаж в размере <данные изъяты>., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление инженерных сетей в размере <данные изъяты> неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосервис» и ФИО1 заключен договор № на поставку оборудования и монтаж, на проектирование инженерных сетей. Порядок расчет определен договором. ДД.ММ.ГГГГ подписан акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность, система была проверена и сдана в работу. Заказчик продолжал уклоняться от оплаты выполненных работ, в связи с чем, был составлен акт о приостановлении монтажных работ. В адрес ответчика направлена досудебная претензия, оплата по договору не произведена.

Ответчик ФИО1 предъявила встречное исковое заявление к ООО «Теплосервис» о взыскании денежных средств в виде компенсации за невыполненные обязательства по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>. В обоснование требований указано, что согласно спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость оборудования составила <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель выставил Заказчику счет № на сумму <данные изъяты> которые в тот же день были внесены в кассу Заказчика. Исполнитель обязался выполнить работы в полном объеме в срок 94 календарных дня с момента оплаты, работы не были выполнены в полном объеме.

Истец ООО «Теплосервис» представителя в судебное заседание не направил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, уполномочила на представление своих интересов ФИО4 Представитель ответчика по ордеру ФИО4 возражал против удовлетворения требований, встречные исковые требования просил удовлетворить, пояснил, что в предусмотренный договором срок работы не были выполнены, ответчиком заключен договор с другой подрядной организацией, которая выполнила работы. Дополнительное соглашение ответчиком не подписано, акт представлен на другой дом.

Третье лицо ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, оценив собранные по делу доказательства, приходит к следующему.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосервис» и ФИО1 заключен Договор №, согласно которому Исполнитель обязуется доставить оборудование, в соответствии с ассортиментом и ценам, указанным в спецификации и произвести работы по его монтажу в соответствии со сметой, а Заказчик обязуется принять и оплатить данное Оборудование и Работы.

Согласно п. 3.1. Договора работы выполняются в течение 94 календарных дней с даты оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора и после комплектации, доставки оборудования Исполнителем на объект монтажа, полной строительной готовности монтажного участка, согласно соответствующим строительным нормам и правилам проведения монтажных работ, проектной документации и технического задания, предоставленных Заказчиком.

Порядок оплаты по Договору предусмотрен п. 4 Договора.

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплосервис» и ФИО1 заключен Договор №, согласно которому Исполнитель обязуется произвести Работы по проектированию инженерных сетей жилого дома в соответствии со сметой, а Заказчик обязуется оплатить данные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора работы выполняются в течение 94 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, при условии оплаты, а также выполнения пунктов 2.2.1-.2.28 настоящего Договора.

Порядок оплаты по Договору предусмотрен п. 4 Договора.

Представленные истцом в материалы дела Дополнительные соглашения № и № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на доставку оборудования и монтаж, ответчиком не подписаны.

Акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не подписаны.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Теплосервис» составлен односторонний акт о приостановлении монтажных работ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ составлены акты об отказе заказчика от подписания документов по договору.

В материалы дела представлен акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> <адрес>, подписанный Исполнителем и Заказчиком.

Согласно приложению № к Договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ доставка оборудования осуществляется по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

Согласно условиям Договора сумма предоплаты составляет <данные изъяты> <данные изъяты>

Оплата по Договору <данные изъяты> года в сумме <данные изъяты> произведена ответчиком, что подтверждается квитанцией к приходном кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата произведена на основании счета, выставленного ООО «Теплосервис».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (Заказчик) и ИП ФИО5 (Подрядчик) заключен Договор № на выполнение работ. Согласно смете к указанному Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу: <адрес>, <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты> по монтажу котельной, монтажу системы отвода продуктов сгорания, монтажу системы отопления, монтажу системы водоснабжения, монтажу системы канализации, прочие и пуско-наладочные работы, проектные работы.

Выполнение работ по Договору подтверждается предоставленными в материалы дела актами приемки-передачи выполненных работ.

Поскольку материалам дела подтверждается, что ответчиком произведена оплата по договору, дополнительные соглашения к Договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не подписаны, основания для удовлетворения исковых требований ООО «Теплосервис» отсутствуют.

Согласно ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Поскольку ООО «Теплосервис» нарушены сроки выполнения работ, доказательств выполнения работ в полном объеме ООО «Теплосервис» в материалы дела не представлены, требований ФИО1 о взыскании денежных средств в виде компенсации за невыполненные обязательства по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>. подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 98, 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика ООО «Теплосервис» в доход государства государственную пошлину в размере <данные изъяты> <данные изъяты>

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ООО «Теплосервис» о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «Теплосервис» задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования и монтаж в размере <данные изъяты>., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление инженерных сетей в размере <данные изъяты>., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Встречный иск ФИО6 – удовлетворить.

Взыскать с ООО «Теплосервис» в пользу ФИО1 денежные средства в виде компенсации за невыполненные обязательства по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Взыскать с ООО «Теплосервис» госпошлину в доход государства в размере <данные изъяты>

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Истринский городской суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий