Дело № 2-3711/2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть в порядке ст. 199 ГПК РФ)

01 июля 2022 года адрес

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Армяшиной Е.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Московский Регион» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Московский Регион» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно Техническим условиям № Ю8-20-302-24396(110190) в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма

В обоснование исковых требований истец указала, что ФИО1 приобретен в собственность земельный участок под строительство дома по договору от 20.08.2020 года по адресу: адрес, г.адрес, адрес с кадастровым номером 50:31:0020202:4658. Согласно Техническими условиями № Ю8-20-302-24396(110190) исполнителем по присоединению к электрическим сетям принадлежащего мне земельного участка является ПАО «Россети Московский Регион». В соответствии с Техническими условиями № Ю8-20-302-24396(110190) год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020 - 2021 год. В соответствии с адрес условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В нарушение Договора не осуществлено в шестимесячный срок подключение электричества, что также создает препятствия для строительства дома. Таким образом срок исполнения обязательств истек 01.03.2021 года. Данными действиями грубо нарушены права потребителя, нарушены сроки осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, что недопустимо. В соответствии с пунктом 14 договора технологического присоединения, размер платы составляет сумма Указанная сумма оплачена истцом в полном объеме. Однако ответчик не выполнил в установленный Правилами, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил, пунктом 13 технических условий. Факт неисполнения обязательств по договору в установленный срок является основанием для взыскания неустойки (статьи 331, 431 ГК РФ). Учитывая существующее ограничение совокупного размера неустойки, который не может превышать размер неустойки за период просрочки, сумма составит: 5%*117 дн.*сумма = сумма

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, просил отказать в удовлетворении исковых требований, указав, что Технологические условия исполнены в полном объеме.

Выслушав явившихся участников процесса, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства, в обоснование которых ссылается в своих требованиях и возражениях.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, который носит публичный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Процедура технологического присоединения установлена пунктом 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией / фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка под строительство дома по договору от 20.08.2020 года по адресу: адрес, г.адрес, адрес с кадастровым номером 50:31:0020202:4658.

ПАО «Россети Московский Регион» на основании поданой ФИО1 заявки разработаны Технические условия № Ю8-20-302-24396(110190), согласно которым ответчик обязался осуществить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 – строящегося жилого дома по вышеуказанному адресу с максимальной мощностью энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020 – 2021 г.

В соответствии с адрес условий срок действия указанных условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

При этом договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления оплаты, указанной в адрес условий, на индивидуальный расчетный счет № <***>.

Согласно адрес условий размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам адрес от 26.03.2013 г. № 24-Р и составляет сумма, в том числе НДС (20%) сумма

Как следует из искового заявления, истцом плата за технологическое присоединение осуществлена в полном объеме, что ответчиком не оспаривается. 29.08.2021 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об исполнении обязательств по технологическому присоединению, выплате неустойки и компенсации морального вреда.

Данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку истцом была внесена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, 01.10.2020 г. между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № Ю8-20-302-24396(110190).

В силу адрес условий результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приёма напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический приём напряжения и мощности осуществляется путём включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учёта (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

24.08.2021 г. ПАО «Россети Московский Регион» подписан акт об осуществлении технологического присоединения № 1/Ю8-20-302-24396(110190), согласно которому Сетевая организация оказала заявителю - ФИО1 услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от № 108-20-302-24396(110190) от 01 октября 2020 г. в полном объеме на сумму сумма, в том числе НДС (20%) сумма Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от № 108-20-302-24396(110190) от 01 октября 2020 г.

24.08.2021 г. также ответчиком подписан акт о выполнении технических условий № 3/Ю8-20-302-24396(110190), согласно которому по результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены сетевой организацией в полном объеме.

От истца замечаний относительно составленных актов в установленный п. 2.4 типового договора об осуществлении технологического присоединения 20-дневный срок не поступало.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Оценив представленные по делу доказательства, учитывая, что факт осуществления технологического присоединения жилого дома истца к электрическим сетям подтвержден представленными актами, суд приходит к выводу, что обязательства ответчика по договору технологического присоединения исполнены в полном объеме в соответствии с Техническими условиями № Ю8-20-302-24396(110190), учитывая, что технологическое присоединение является однократным, и оснований для повторного возложения на ПАО «Россети Московский Регион» обязанности осуществить технологическое присоединение не имеется.

Рассматривая требования о взыскании неустойки, суд исходит из следующего.

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 16 Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев.

Так, согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Размер неустойки определяется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года N 861 и формулируется как существенное условие договора.

Истцом был произведен расчет неустойки, которая составила сумма

В силу п. 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно адрес условий год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств ФИО1 – 2020-2021 гг.

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика пояснил, что ранее 24.08.2021 г. осуществить технологическое присоединение было не возможно по причине неготовности энергопринимающих устройств истца к подключению.

В соответствии с п. 11.1 Технических условий заявитель принял на себя обязательства по монтажу энергопринимающего устройства и внутренней сети до точки присоединения, а также исполнение действий, обеспечивающих безопасное осуществление фактического присоединения в соответствии с инструкцией по осуществлению технологического присоединения и приема напряжения и мощности энергопринимающего устройства в точке присоединения.

Вместе истцом доказательств, подтверждающих факт готовности энергопринимающего устройства к осуществлению технологического присоединения, а также направления в адрес ответчика уведомления в соответствии с п. 16 Правил о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено,

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям не выполнено в установленный Техническими условиями срок ответчиком в результате действий истца, поскольку ФИО1 не выполнены мероприятия по надлежащему монтажу в соответствии с техническими условиями, данные мероприятия являются встречными и препятствуют исполнению ответчиком своих обязательств, вследствие чего ответчиком не допущено нарушение срока исполнения обязательства.

Учитывая, что при рассмотрении настоящего спора судом нарушений прав истца не установлено, основания для взыскания компенсации морального вреда в соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 1101 ГК РФ отсутствует.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Московский Регион» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня его составления в окончательной форме.

Судья фио