Решение по делу № 2-6806/2023 от 01.12.2023

№ 2-6806/2023

УИД 66RS0001-01-2023-005423-87

Решение суда изготовлено в окончательной форме 01.12.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 ноября 2023 года г. Екатеринбург

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе

председательствующего судьи Мурзагалиевой А.З.,

при секретаре судебного заседания Зотовой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску акционерного общества «Облкоммунэнерго» к <ФИО>2 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, судебных расходов,

по встречному иску <ФИО>2 к акционерному обществу «Облкоммунэнерго» о признании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в части недействительными,

УСТАНОВИЛ:

Представитель истца обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование которого пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Облкоммунэнерго» и <ФИО>2 заключен договор №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к объектам электросетевого хозяйства истца, а ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение, в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п. 10 разд. III договора, стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с решением Региональной энергетической комиссии Свердловской области и составляет 168 282 руб., в том числе, НДС (20%) в сумме 28 047 руб.

Согласно п. 11 разд. III договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем, порядке:

10% - в течение 15 дней со дня заключения Договора, что составляет 16 828, 20 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

30% - в течение 60 дней со дня заключения Договора, что составляет 50 484, 60 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

20% - в течение 180 дней со дня заключения Договора, что составляет 33 656, 40 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

30% - в течение 15 дней со дня фактического присоединения, что составляет 50 484, 60 рублей (не было оплачено);

- 10% - в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении, что составляет 16 828, 20 рублей (не было оплачено).

Ответчиком осуществлена частичная оплата в размере 100 969 руб. 20 коп.

В связи с этим, задолженность ответчика по договору составила 67 312 руб. 80 коп., которая до настоящего момента не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ сторонами подписан Акт об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке за год просрочки.

В соответствии с подп. «г» п. 16(6) Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при ненадлежащем исполнении обязанности по внесению платы за технологическое присоединение.

мировым судьей судебного участка № Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга, вынесен судебный приказ № по заявлению АО «Облкоммунэнерго» о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с <ФИО>2 в размере 67 312 руб. 80 руб., процентов в размере 1 652 руб. 39 коп., а также государственной пошлины в размере 1134 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по заявлению <ФИО>2 мировым судьей судебного участка № <адрес> г. Екатеринбурга Свердловской области, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга, вынесено определение об отмене судебного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с изложенным, представитель истца просил взыскать с <ФИО>2 в пользу АО «Облкоммунэнерго» сумму основного долга по договору №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в размере 67 312 руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 652 руб. 39 коп., а также государственную пошлину 2 268 руб. 98 коп. (л.д. 5 – 7).

Впоследствии, представитель истца обратился с заявлением об уточнении исковых требований (л.д. 41), в связи частичным погашением задолженности в ходе принудительного исполнения судебного приказа с ответчика удержано 38 444 руб. 64 коп., истец просит взыскать сумму долга по договору №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ - 31 654 руб. 55 коп., государственную пошлину 1 134 руб. 98 коп.

Ответчик <ФИО>2, не согласившись с исковыми требованиями, обратился в суд со встречным иском о признании недействительным условия договора №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в части определения стоимости технологического присоединения, превышающей сумму 68 790 руб. (л.д. 44-45).

В обоснование заявленных требований указал, что на основании договора №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Облкоммунэнерго» и <ФИО>2, сетевой организацией определена стоимость технологического присоединения в размере 168 282 руб., в том числе, НДС 20% в сумме 28 047 руб.

<ФИО>2 полагает, что сумма оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям необоснованно завышена. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области №-ПК от ДД.ММ.ГГГГ установлены стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения 20 кВт и менее и мощности менее 670 кВт в размере 615 руб. за единицу мощности.

Поскольку по договору была увеличена максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств на объекте с 15 кВт до 60 кВт, то расчет платы выглядит следующим образом: 615х(60-15)=27 675 руб. НДС – 5 535 руб.

<ФИО>2 неоднократно обращался в РЭК СО с заявлением о разъяснении начисления платы за технологическое присоединение и проверкой правильности начислений. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено, что, по мнению РЭК СО, при увеличении максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, в случае если ранее установленный прибор учета соответствует требованиям Основных положений и не истек интервал между проверками или срок эксплуатации данного прибора учета и иного оборудования, необходимость замены данного прибора учета и иного оборудования силами сетевой организации отсутствует.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ РЭК СО пояснила <ФИО>2, что размер платы за технологическое присоединение состоит из расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, составляющих 27 675руб. и расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрических энергий в размере 112 560 руб. (без НДС).

<ФИО>2 согласен с определением расходов за технологическое присоединение, поскольку они соответствуют вышеуказанным расчетам.

Вместе с тем, стоимость прибора учета электрической энергии M2M-3S-1\2-100D-2G составляет 31 320 руб. с НДС, к нему выдается дисплей потребителя M2M-D стоимостью 4 260 руб. с НДС. Итого, стоимость оборудования коммерческого учета электроэнергии составляет 35 580 руб. Кроме того, указанное оборудование является собственностью АО «Облкоммунэнерго» и передается <ФИО>2 по договору безвозмездного пользования. Размер платы по договору, по мнению <ФИО>2, не должен превышать 68 790 руб. (27 675+5 535+35 580).

Представитель истца в судебном заседании уточнил исковые требования (л.д. 86), с учетом частичного погашения задолженности по договору в ходе исполнения судебного приказа, просит взыскать с ответчика задолженность по договору №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 504 руб. 42 коп., в счет возмещения расходов на оплату государственной пошлины 1 134 руб. 98 коп., произвести зачет государственной пошлины, оплаченной согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить излишне оплаченную государственную пошлину 65 руб. 02 коп.

Ответчик <ФИО>2, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, направил в суд представителя.

Представитель ответчика в судебном заседании с исковыми требованиями АО «Облкоммунэнерго» не согласилась, на требованиях встречного иска настаивала.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно положениям ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом и договором.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Облкоммунэнерго» и <ФИО>2 заключен договор №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к объектам электросетевого хозяйства истца, а ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение, в соответствии с условиями договора (л.д. 46 – 49).

Фактическое осуществление процедуры технологического присоединения истцом выполнено, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения №-ЛК-АТП от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным сторонами (л.д. 53).

10% - в течение 15 дней со дня заключения Договора, что составляет 16 828, 20 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

30% - в течение 60 дней со дня заключения Договора, что составляет 50 484, 60 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

20% - в течение 180 дней со дня заключения Договора, что составляет 33 656, 40 рублей (оплачено ДД.ММ.ГГГГ);

30% - в течение 15 дней со дня фактического присоединения, что составляет 50 484, 60 рублей (не было оплачено);

В своих доводах изложенных во встречном исковом заявлении <ФИО>2 о признании недействительным условия договора №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в части определения стоимости технологического присоединения, превышающей сумму 68 790 руб., указывает на то, что сумма оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям необоснованно завышена.

Суд находит доводы истца по встреченному иску необоснованными, в связи со следующим.

В соответствии с п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, сетевые организации - это организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, требования к выдаче технических условий, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий определяются Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту - Правила).

Согласно п. 6 Правил №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является типовым договором. Порядок заключения и выполнения договора изложены в Разделе 2 Правил №. Образец типового договора для физических лиц является приложением №, 8.1, 12 к Правилам №.

Порядок определения платы за технологическое присоединение определен в пункте 17 Правил №, в случае технологического присоединения объектов, отнесенных к третьей категории надежности, плата за технологическое присоединение определяется исходя из следующих значений: стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на территории Свердловской области в соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской области устанавливающим тарифы на определенный год.

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что АО «Облкоммунэнерго» являясь сетевой организацией, осуществляет процедуру технологического присоединения в соответствии с условиями договора заключенного между заявителем и сетевой организацией.

Стоимость платы за технологическое присоединение определяется на основании стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности установленных Постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской области и указана в договоре.

АО «Облкоммунэнерго», в силу своих полномочий, не устанавливает тарифные ставки, не имеет права - определять стоимость платы за технологическое присоединение самостоятельно.

В данном случае, сторонами заключен договор №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан <ФИО>2 без каких – либо замечаний и разногласий, что является основанием полагать, что при заключении договора истец по встречному иску выразил свое согласие с его условиями, в том числе, с суммой платы за осуществление технологического присоединения.

В договоре четко определен порядок и сроки проведения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, предусмотрены обязанности сетевой организации и заявителя, предусмотрена ответственность сторон в случае нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Как следует из п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 год» и составляет 168 282 руб., в том числе, НДС (20%), что составляет 28 047 руб. Порядок внесения платы за технологическое присоединение изложен в пункте 11 договора.

Подробный расчет стоимости к договору, содержится в приложении №, где в пункте 1 расчета стоимости указаны исходные данные: существующая мощность 15 кВт; дополнительно запрашиваемая мощность 45 кВт; максимальная мощность 60 кВт; уровень напряжения 0,4кВ; категория надежности 3.

В соответствии с подп. 2 п. 1 Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ПК, ставка за 1 (единицу) максимальной мощности на территории городских населенных пунктов составила 615 руб. (цена указана без НДС).

Согласно пп. 6.2.1 Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ПК, стандартизированная тарифная ставка за 1 (единицу) максимальной мощности при обеспечении средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 0,4кВ и ниже без ТТ составила 1 876 руб. (цена указана без НДС).

Таким образом, плата за организационные мероприятия составила 27 675 руб. (615 руб. (ставка за 1 кВт) х на 45 кВт (запрашиваемая дополнительная мощность)); плата за мероприятие по строительству, а также обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения составила 112 560 руб. (1 876 руб. (ставка за 1 кВт) х 60 кВт (максимальная мощность)). Итого плата за технологическое присоединение согласно установленным тарифам и объему максимальной мощности составила: 27 675 руб. + 112 560 руб. = 140 235 руб.

Поскольку АО «Облкоммунэнерго» с момента регистрации в налоговом органе применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость, что подтверждается налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 2021 год, дата направления декларации в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим, при заключении договора на стоимость услуги начисляется НДС 20%, что, согласно оспариваемого договора, является обязательным условием.

140 235 руб. + 20% НДС, что составило 28 047 руб., следовательно, плата по договору за услугу технологические присоединение составила 168 282 руб. (140 235 +28 047).

Суд принимает во внимание, что <ФИО>2 ознакомился с условиями оплаты, подписал договор без разногласий, также исполнял договор до момента осуществления технологического присоединения, своевременно внося периодические платежи, установленные договором, однако после фактического осуществления процедуры технологического присоединения и подписания акта об осуществлении технологического присоединения №-ЛК-АТП от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 53), прекратил вносить оплату по договору, тем самым нарушил свои обязательства перед АО «Облкоммунэнерго» на получение оплаты за оказанную услугу технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

С учетом изложенного, суд находит встречные исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судом установлено, что <ФИО>2 осуществлена частичная оплата, в том числе, в ходе принудительного исполнения судебного приказа мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга, вынесен судебный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 154 777 руб. 58 коп., а также истцом, с учетом уточнения иска, учтена сумма 1 652 руб. 39 коп. в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2, 41, 84 - 85).

В связи с этим, задолженность по договору составила 13 504 руб. 42 коп., которая с учетом вышеуказанных положений действующего законодательства, положений заключенного договора, подлежит взысканию с ответчика <ФИО>2 в пользу истца АО «Облкоммунэнерго».

Таким образом, суд взыскивает с <ФИО>2 в пользу АО «Облкоммунэнерго» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 504 рубля 42 копейки.

Согласно под. 1 п. 1 ст. 333.40 ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты госпошлины в большем размере, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, акционерному обществу «Облкоммунэнерго» подлежит возврату излишне оплаченная государственная пошлина в размере 1 728 рублей 81 копейка, согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика <ФИО>2 в пользу истца АО «Облкоммунэнерго» подлежит взысканию государственная пошлина – 540 рублей 17 копеек.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Облкоммунэнерго» к <ФИО>2 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, судебных расходов – удовлетворить.

Взыскать с <ФИО>2 в пользу акционерного общества «Облкоммунэнерго» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 504 рубля 42 копейки, государственную пошлину 540 рублей 17 копеек.

Возвратить акционерному обществу «Облкоммунэнерго» излишне оплаченную государственную пошлину 1 728 рублей 81 копейка, согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Исковые требования <ФИО>2 к акционерному обществу «Облкоммунэнерго» о признании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в части недействительными – оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы, представления через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья