Дело № 2-5549/2026

УИД 23RS0041-01-2025-013272-68

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 января 2026 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара

в составе:

председательствующего судьи Ермоленко Д.А.

при секретаре Маликовой В.В.

с участием:

истца ФИО1,

представителя ответчика по доверенности ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании компенсации морального вреда и неустойки за неисполнение договора о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании компенсации морального вреда и неустойки за неисполнение договора о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации.

В обоснование исковых требований указано, что <данные изъяты> между истцом и ответчиком ООО «Газпром газификация» заключен договор № <данные изъяты>-Т.П.(С) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В соответствии с пунктом <данные изъяты> данного договора исполнитель взял на себя обязательства по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <...> <данные изъяты>, в соответствии с техническими условиями на подключение, являющимися неотъемлемой частью договора. Согласно пункту <данные изъяты> указанного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуска газа домовладения составил <данные изъяты> дней со дня заключения договора, т.е. до <данные изъяты>. В соответствии с дополнительными соглашениями срок договора был продлен, на основании дополнительного соглашения к договору от <данные изъяты>., являющегося неотъемлемой частью договора № <данные изъяты>-Т.П.(с) от <данные изъяты>., пункт <данные изъяты> заключенного договора изложен в следующей редакции: выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до <данные изъяты>. Общая сумма оплаты за подключение, указанная в договоре № <данные изъяты> - Т.П.(с) от <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> руб. оплачена ФИО2 в полном объеме. По настоящее время ответчиком обязательства по договору № <данные изъяты>-Т.П.(с) от <данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации не исполнены, акт приема-передачи выполненных работ не подписан, объект капитального строительства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <...> <данные изъяты>, принадлежащий истцу на праве собственности не газифицирован. Просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» в срок не позднее <данные изъяты> календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору от <данные изъяты> № <данные изъяты>-Т.П.(с) по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <...> <данные изъяты>; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., сумму неустойки, предусмотренной пунктом <данные изъяты> статьи <данные изъяты> Гражданского кодекса Российской Федерации, за неисполнение решения суда об исполнении в полном объеме обязательства по договору от <данные изъяты> № <данные изъяты>-Т.П.(с) в размере <данные изъяты> руб. за каждый день неисполнения решения суда; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебном заседании истец поддержала исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда, в остальной части исковые требования не поддерживала.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, приходит к следующему.

Сложившиеся между истцом и ответчиком правоотношения регламентируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О защите прав потребителей».

Согласно ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. <данные изъяты> ГК РФ).

В соответствии с ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. <данные изъяты>, <данные изъяты> ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту <данные изъяты> статьи <данные изъяты> ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Пунктом <данные изъяты> статьи <данные изъяты> ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В судебном заседании установлено, что <данные изъяты> между истцом и ответчиком был заключен договор № <данные изъяты>-Т.П.(с) о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, срок исполнения <данные изъяты> дней с момента заключения договора.

В последующем срок исполнения обязательств ответчика продлен до <данные изъяты>.

Предметом договора является обязанность исполнителя выполнить действия по подключению объекта капитального строительства - принадлежащего заявителю на праве собственности индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <...> <данные изъяты>, к сети газораспределения исполнителя в точке подключения в соответствии с выданными условиями подключения, являющимися неотъемлемой частью договора и произвести пуск газа, а заявитель обязуется оплатить услуги исполнителя и выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению.

Материалами дела установлено, что согласно платежным документам истец произвел оплату за технологическое присоединение в размере <данные изъяты> руб.

Срок для подключения дома к сети газораспределения истек <данные изъяты>, однако дом был не подключен к сети газораспределения, в нарушение условий договора.

Согласно статье <данные изъяты> Закона Российской Федерации от <данные изъяты> № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В силу требований статьи <данные изъяты> Гражданского кодекса Российской Федерации, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

В соответствии со статьёй <данные изъяты> Гражданского кодекса Российской Федерации, при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, суд считает возможным взыскать в счёт компенсации морального вреда в пользу истца <данные изъяты> руб.

Согласно пп.<данные изъяты> п.<данные изъяты> ст.<данные изъяты> Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины, освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

Согласно ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, рассчитанная по правилам ст. <данные изъяты> НК РФ государственная пошлина в размере <данные изъяты> руб. подлежит взысканию с ответчика в доход муниципального бюджета.

Руководствуясь ст. <данные изъяты> ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании компенсации морального вреда и неустойки за неисполнение договора о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации - удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» /ИНН <данные изъяты>/ в пользу ФИО2 /<данные изъяты> года рождения, место рождения: <адрес>, паспорт <данные изъяты> выдан Калининским отделом милиции УВД <адрес>, КП <данные изъяты>/ компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» /ИНН <данные изъяты>/ в доход муниципального образования <адрес> государственную пошлину в размере <данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий:

Мотивированный текст решения изготовлен 02.02.2026г.