ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, <...>; тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: <***>,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ арбитражного суда апелляционной инстанции Резолютивная часть

г. Саратов Дело № А12-22683/2024

22 мая 2025 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Самохваловой А.Ю., судей Лыткиной О.В., Шалкина В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Байишовой С.Р.,

руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 23 декабря 2024 года по делу № А12-22683/2024 отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Принять новый судебный акт.

В удовлетворении первоначальных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «АРХИДОН» отказать.

Встречные исковые требования государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архидон» в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» убытки в размере 2 709 801 руб. 64 коп., неустойку 1 276 310 руб. за просрочку исполнения государственного контракта № 6-ОКЭФ.2021 от 13.07.2021. В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архидон» в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу встречного иска в размере 132 346 руб. 09 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архидон» в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 15 000 руб.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший решение.

Председательствующий А.Ю. Самохвалова

Судьи О.В. Лыткина

В.Б. Шалкин