ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
25 июня 2025 года
Дело №А56-74119/2024
Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2025 года
Постановление изготовлено в полном объеме 25 июня 2025 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего С.В. Изотовой,
судей М.В. Балакир, М.А. Ракчеевой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.А. Марченко,
рассмотрев в судебном заседании при участии:
от Учреждения представителя ФИО1 (доверенность от 17.02.2025),
предпринимателя ФИО2,
апелляционные жалобы государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» и индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2025 по делу № А56-74119/2024 (судья А.О. Вареникова) по иску:
государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (187000, Ленинградская область, <...>; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)
о ликвидации несанкционированного примыкания,
установил:
государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - истец, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к предпринимателю ФИО2 (далее - ответчик, Предприниматель) о признании несанкционированным примыкания (съезда) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) в полосе отвода автомобильной дороги для обеспечения доступа к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1047002:920, об обязании ответчика в срок, не превышающий 5 дней со дня вступления в законную силу решения суда ликвидировать примыкание (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654), о запрете ответчику эксплуатировать примыкание (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) до момента обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства, об обязании ответчика обеспечить запрет на эксплуатацию примыкания (съезда) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) для третьих лиц до момента его обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае неисполнения/несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по пункту 2 до момента его фактического исполнения, в случае неисполнения/несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по пункту 3 до момента его фактического исполнения, в случае неисполнения/несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по пункту 4 до момента его фактического исполнения.
Решением от 25.01.2025 признано несанкционированным примыкание (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) в полосе отвода автомобильной дороги для обеспечения доступа к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1047002:920, Предприниматель обязан в срок, не превышающий 5 дней со дня вступления в законную силу решения суда ликвидировать примыкание (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654), Предпринимателю запрещено эксплуатировать примыкание (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) до момента обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства, ответчик обязан обеспечить запрет на эксплуатацию примыкания (съезда) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495, 30.671180-59.904807, 30.670654) для третьих лиц до момента его обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства; на случай неисполнения судебного акта в установленный в нем срок присуждена к взысканию с Предпринимателя в пользу Учреждения судебная неустойка в размере 50 000 руб. за каждый месяц неисполнения решения до момента его фактического исполнения; в удовлетворении остальной части требований отказано.
Не согласившись с указанным решением, Учреждение обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение в части определения судебной неустойки, взыскать судебную неустойку в случае неисполнения/несвоевременного исполнения решения суда по каждому из заявленных требований за каждый день просрочки.
В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что решение в части установления неустойки 50 000 руб. в месяц противоречит резолютивной части решения в части срока ликвидации примыкания.
Предприниматель также обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.
В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что земельный участок сдается в аренду третьим лицам, иного доступа на земельный участок не имеется, планировочные решения разработаны ответчиком на два участка, однако истцом заявлено о признании несанкционированным примыканием (съезд) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ленинградской области «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 – км 25 +538 (слева), при этом неясно чем руководствовался истец при определении площади примыкания, истец злоупотребляет своим правом, необоснованно затягивает процесс выдачи технических условий, полагает, что неустойка подлежит уменьшению до 10 000 руб. в месяц до момента фактического исполнения решения суда.
В судебном заседании сторонами заявлено об утверждении мирового соглашения.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.
Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
В силу части 6 статьи 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Исследовав материалы дела и изучив условия мирового соглашения сторон, суд апелляционной инстанции установил, что данное мировое соглашение подписано сторонами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
При таких обстоятельствах представленное сторонами мировое соглашение подлежит утверждению судом апелляционной инстанции в предложенной сторонами редакции.
В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2025 подлежит отмене, а производство по делу в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ - прекращению.
Руководствуясь статьями 139, 141, 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2025 по делу № А56-74119/2024 отменить.
Утвердить мировое соглашение в предложенной сторонами редакции:
«1. Истец отказывается от требований к ИП ФИО2: 1. О признании несанкционированным примыкания (съезд) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495 30.671180 - 59.904807 30.670654).
2. Об обязании ИП ФИО2 в срок, не превышающий 5 дней со дня вступления в законную силу решения суда ликвидировать примыкание (съезд) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495 30.671180 – 59.904807 30.670654). 3. О запрете ИП ФИО2 эксплуатировать примыкание (съезд) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова -Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538 (слева) (координаты 59.903495 30.671180 - 59.904807 30.670654) до момента его обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства. 4. Об обязании ИП ФИО2 А,А..обеспечить запрет на эксплуатацию примыкания (съезда) к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 25+380 - км 25+538(слева) (координаты 59.903495 30.671180 - 59.904807 30.670654) для третьих лиц до момента его обустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства. 5. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ИП ФИО2 в пользу государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по пункту 2, 3, 4 до момента его фактического исполнения
2. По настоящему Соглашению Стороны признают, что ИП ФИО2 получил письменное согласие от 29.05.2025 № 19-1669/2025-0-2, содержащее технические требования и условия (далее - Технические условия), на строительство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск» на 25+280 - км 25+540 (слева) (координаты 59.902499 30.671635 - 59.904780 30.670775) для обеспечения доступа на земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047002:3069, в соответствии с которым ИП ФИО2 обязуется разработать проектную документацию, согласовать проектную документацию с Истцом, получить разрешение на производство работ и в срок до 29.05.2026 осуществить строительство примыкания (съезда) и получить документ, подтверждающий соответствие построенного примыкания (съезда) Техническим условиям и проектной документации.
3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 2 настоящего Соглашения, ИП ФИО2 обязуется уплатить в пользу Истца неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый календарный день просрочки начиная с 30.05.2026 и по день фактического исполнения обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения.
4. ИП ФИО2 обязуется в 10-ти дневный срок с момента утверждения настоящего Соглашения судом уплатить Истцу судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 34 000 (тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
5. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
6. Принимая во внимание, что ГБУ «Ленавтодор» освобождено от уплаты государственной пошлины, в доход федерального бюджета с ИП ФИО2, подлежит взысканию государственная пошлина на основании пп. 2, 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, положений ст. 140, 141 АПК РФ.
7. Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
8. Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение заключено в соответствии с имеющимися полномочиями по доброй воле и без принуждения со стороны каких-либо лиц.
9. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.».
Производство по делу прекратить.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия.
Председательствующий
С.В. Изотова
Судьи
М.В. Балакир
М.А. Ракчеева