5_46009680
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, <...>
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)
г. Москва Дело № А40-310431/24-5-2132 12 августа 2025 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Киселевой Е.Н., единолично,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А.В., в рассмотрев в судебном заседании дело
по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» (г. Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2002, ИНН: <***>);
к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (г. Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2014, ИНН: <***>);
третьи лица: 1. ФИО1, 2. ФИО2
о взыскании неустойки по договору от 20.09.2023 № 7087 в размере 2 336 051 руб. 75 коп., с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ
при участии:
согласно протоколу судебного заседания
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку 2 336 051 (два миллиона триста тридцать шесть тысяч пятьдесят один) руб. 75 коп., а также 232 022 (двести тридцать две тысячи двадцать два) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 2 937 (две тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 00 коп. госпошлину.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.
Судья Е.Н. Киселева