АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Магадан Дело № А37-484/2023 18 октября 2023 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Е.А. Астаховой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.А. Васильевой, рассмотрев в судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ОГРН 1024900954385, ИНН 4909047148, адрес: 685017, г. Магадан, ул. Советская, зд. 24)

к обществу с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования» (ОГРН 1167847055111, ИНН 7810423046, адрес: 197342, г. Санкт- Петербург, муниципальный округ Ланское, Выборгская наб., д. 61, литер А, ком 205, помещ. 9Н, 390-393)

о взыскании 335 750 рублей 00 копеек, об обязании исполнить обязательства по договору и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования»

к публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

о признании договора подряда на выполнение проектных работ от 16.11.2022 № 1312/202022 расторгнутым 20.01.2023, о взыскании 91 376 рублей 81 копейки

Руководствуясь статьями 104, 110, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении требований публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования» неустойки в размере 335 750 рублей 00 копеек, об обязании исполнить обязательства по договору отказать.

2. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования» удовлетворить.

3. Признать договор подряда на выполнение проектных работ от 16.11.2022 № 1312/202022 расторгнутым 20.01.2023.

4. Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования» (ОГРН <***>, ИНН <***>) долг в размере 91 376 рублей 81 копейки, расходы по уплате госпошлины в размере 9 655 рублей 00 копеек, а всего 101 031 рубль 81 копейку. Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

5. Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 856 рублей 00 копеек. Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу.

6. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проектирования» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 452 рублей 00 копеек, о чем выдать справку на возврат госпошлины после вступления решения в законную силу.

7. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.

8. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.А. Астахова