Решение по гражданскому делу
<НОМЕР>
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации
(резолютивная часть)
25 октября 2023 года г. Хабаровск Мировой судья судебного участка № 71 судебного района «Центральный район г. Хабаровска» Тропивская В.Н., с участием представителя истца ФИО1, ответчика ФИО2, при секретаре судебного заседания Трунёвой В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к индивидуальному предпринимателю Горбовому (Даниленко) Николаю Александровичуо взыскании предоплаты по договору подряда, неустойки, денежной компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.
Руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК РФ, мировой судья
решил:
исковые требования ФИО3 к индивидуальному предпринимателю ФИО6 о взыскании предоплаты по договору подряда, неустойки, денежной компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6, ОГРНИП <НОМЕР> от 25.11.2021, ИНН <НОМЕР>, в пользу ФИО3 предоплату по договору подряда <НОМЕР> от 18.08.2022 в сумме 15 980 рублей 86 копеек, неустойку в сумме 20 000 рублей 00 копеек, денежную компенсацию морального вреда в сумме 1 000 рублей 00 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 20 500 рублей 00 копеек, судебные расходы, связанные с оплатой юридических услуг в сумме 20 000 рублей 00 копеек.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6, ОГРНИП <НОМЕР> от 25.11.2021, ИНН <НОМЕР>, в доход бюджета муниципального образования городской округ «Город Хабаровск» государственную пошлину в размере 1 579 рублей 42 копейки.
Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать мировому судье заявление о составлении мотивированного решения суда и, в случае подачи такого заявления, могут ознакомиться с мотивированным решением суда по истечении пяти дней со дня поступления указанного заявления в суд. Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано лицами, участвующими в деле, их представителями, в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Центральный районный суд г. Хабаровска через мирового судью, принявшего решение, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Мировой судья В.Н. Тропивская