Дело № 2-2439/2023 УИД 39MS0050-01-2023-003412-04 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (резолютивная часть) 07 декабря 2023 года г. Калининград Мировой судья 8-го судебного участка Московского судебного района г. Калининграда Власова М.С., при секретаре Айвазян А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <ФИО1> к Золотарь <ФИО2> о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО4 <ФИО3> (паспорт серии <НОМЕР><НОМЕР> удовлетворить частично. Расторгнуть договор подряда от 26 июля 2023 года, заключенный между ФИО4<ФИО> и Золотарь <ФИО5> Взыскать с Золотарь <ФИО2> (паспорт серии <НОМЕР><НОМЕР>) в пользу ФИО4 <ФИО3> (паспорт серии <НОМЕР>) денежные средства, оплаченные по договору подряда от 26 июля 2023 года в размере 55 000 рублей, неустойку в размере 3 % от стоимости работ за период с 07 сентября 2023 года по 19 сентября 2023 года в размере 32 760 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в размере 53 880 рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей. В удовлетворении остальной части требований - отказать.Взыскать с Золотарь <ФИО2> (паспорт серии <НОМЕР><НОМЕР>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 132,80 рубля. Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 199 Гражданского процессуального кодекса РФ мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.
В силу ч. 4 ст. 199 Гражданского процессуального кодекса РФ мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано: в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский районный суд г. Калининграда через мирового судью ответчиком в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда, иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, - в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Мировой судья М.С.Власова