Решение по делу № 2-1309/2023 от 25.07.2023

Решение по гражданскому делу

Дело №2-1309/2023 УИД: 32MS0016-01-2022-005546-25 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (Резолютивная часть решения) 25 июля 2023 года г.Брянск Суд в составе мирового судьи судебного участка №73 Брянского судебного района Брянской области Каминской Е.А., при помощнике ФИО4,с участием представителей истца АО «Газпром газораспределение Брянск<ФИО1> (по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА2>) и <ФИО2> (по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА3>), ответчика <ФИО3>,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Газпром газораспределение Брянск» к <ФИО3> о взыскании неустойки по договору о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения и судебных расходов,

руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Акционерного общества «Газпром газораспределение Брянск» к <ФИО3> о взыскании неустойки по договору о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения и судебных расходов - удовлетворить частично.

Взыскать с <ФИО3> (<ДАТА4> рождения, уроженки <АДРЕС> района <АДРЕС> области, паспорт <НОМЕР>) в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Брянск» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>) неустойку по договору <НОМЕР> о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения от <ДАТА5> за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> в размере 4000 руб. (с учетом применения положений ст.333 ГК РФ).

Возвратить Акционерному обществу «Газпром газораспределение Брянск» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>) уплаченную государственную пошлину в размере 321,58 руб. по платежным поручениям <НОМЕР> от <ДАТА8>, <НОМЕР> от <ДАТА8>.

В остальной части исковых требований отказать.

Разъяснить сторонам, что в силу ч.3 ст.199 ГПК РФ мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассматриваемому им делу.

Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассматриваемому им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано: 1. В течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании. 2. В течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании (ч. 4 ст. 199 ГПК РФ).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы в Брянский районный суд Брянской области через мирового судью.

Мировой судья Каминская Е.А.