Результаты поиска
Решение по гражданскому делу
Дело <НОМЕР> ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (резолютивная часть)
<ДАТА1> г. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> районного суда г. <АДРЕС> <ФИО1>, при секретаре <ФИО2>, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка гражданское дело <НОМЕР> (УИД 62MS0007-01-2024-003740-61) по исковому заявлению <ФИО3> к <ФИО4> о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, штрафа, руководствуясь ст.ст. 192-199, 233-235, 237 ГПК РФ, мировой судья
РЕШИЛ:
Исковые требования <ФИО3> к <ФИО4> о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, штрафа - удовлетворить.
Взыскать с <ФИО4>, <ДАТА2>, в пользу <ФИО3>, <ДАТА3>, денежные средства, уплаченные по договору подряда от <ДАТА4> в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, неустойку в размере 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, штраф в размере 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Взыскать с <ФИО4> в бюджет государственную пошлину в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со ст. 199 ГПК РФ мировым судьей может не составляться мотивированное решение суда по рассмотренному им делу. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Мировой судья составляет мотивированное решение в течение десяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию <АДРЕС> районного суда г. <АДРЕС> через мирового судью судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> районного суда г. <АДРЕС> в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию <АДРЕС> районного суда г. <АДРЕС> через мирового судью судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> районного суда г. <АДРЕС> в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Резолютивная часть заочного решения оглашена <ДАТА1>.
Мировой судья-подпись Копия верна: мировой судья <ФИО1>