*
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(резолютивная часть)
г. Изобильный 05 декабря 2023 года
Мировой судья *,
при секретаре *
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 3 Изобильненского района гражданское дело по исковому заявлению * к * о взыскании задолженности о взыскании неосновательного обогащения, неустойки за наращение срока выполнения работ, процентов по ст. 395 ГК РФ по договору подряда № * от * в размере 27 531 рублей 73 копеек, расходов по оплате госпошлины в размере 1 025 рублей 95 копеек.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, мировой судья
решил:
исковые требования * к * о взыскании задолженности о взыскании неосновательного обогащения, неустойки за наращение срока выполнения работ, процентов по ст. 395 ГК РФ по договору подряда – удовлетворить.
Взыскать в пользу *(*) с *) задолженность по договору подряда № * от * в размере 27 531 рублей 73 копеек, из которых 12 000,00 руб. – незаконно удерживаемые денежные средства, 15200,00 руб. – сумма неустойки за нарушение срока выполненных работ в рамках Договора подряда № * на выполнение проектных работ от 26.05.2022 за период с 15.06.2022 по 29.06.2023, 331,73 руб. – сумма процентов на незаконно удерживаемые денежные средства за период с 30.06.2023 по 05.10.2023 включительно, проценты на незаконно удерживаемые денежные средства за период с 06.10.2023 по день фактического возврата незаконно удерживаемых денежных средств (неосновательное обогащение), 133,00 руб. – почтовые расходы и 12000,00 руб. – расходы на услуги представителя.
Взыскать в пользу *с * расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления в сумме 1025 рублей 95 копеек.
Стороны, присутствующие в судебном заседании, вправе подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части данного решения суда.
Стороны, не присутствующие в судебном заседании, вправе подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части данного решения суда.
Мировой судья составляет мотивированное решение в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.
Ответчик в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения суда вправе подать в судебный участок №3 * заявление об отмене этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в * края в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в * в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
*