Копия
УИД 16MS0179-01-2024-004310-85
Дело №02-0167/2/2025
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
(резолютивная часть)
25 февраля 2025 года г. Набережные Челны РТ
Мировой судья судебного участка № 2 по Тукаевскому судебному району Республики Татарстан Гиздатуллин А.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Семагиной А.К., с участием ответчика ФИО1, его представителя ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» к ФИО1 о взыскании неустойки по договору по переводу на поквартирные системы отопления № (Д)-17-325 от 08 июня 2018 года,
руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» к ФИО1 о взыскании неустойки по договору по переводу на поквартирные системы отопления № (Д)-17-325 от 08 июня 2018 года – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 (ОБЕЗЛИЧЕНО) в пользу АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (ИНН <***>) неустойку по договору по переводу на поквартирные системы отопления № (Д)-17-325 от 08 июня 2018 года в размере 10 704 (десять тысяч семьсот четыре) рубля 32 копейки, образовавшаяся за период с 21 ноября 2021 года по 15 ноября 2024 года, а также сумму государственной пошлины в размере 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.
Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:
1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;
2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение десяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тукаевский районный суд Республики Татарстан через мирового судью в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.
Копия верна.
Мировой судья Гиздатуллин А.Н.
Решение вступило в законную силу: « »______________20___ года.
Мировой судья Гиздатуллин А.Н.