дело № 2-2294-28-507/2023

УИД 26MS0097-01-2023-002802-56

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(Резолютивная часть)

28 декабря 2023 года город Ставрополь

Мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского района города Ставрополя Шетогубов П.А.,

при секретаре Остапенко Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 3 Октябрьского района города Ставрополя гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда,

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

решил:

исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда – удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: №, зарегистрированной и проживающей по адресу: №, стоимость некачественно выполненных работ по договору подряда в размере 45 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: №, зарегистрированной и проживающей по адресу: №, неустойку в размере 30 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: г№ в пользу ФИО1, №, зарегистрированной и проживающей по адресу№, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: г№, в пользу ФИО1, №, зарегистрированной и проживающей по адресу: г№, штраф в размере 20 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: г№ в пользу ФИО1 №, зарегистрированной и проживающей по адресу: №, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: № в пользу ФИО1, №, зарегистрированной и проживающей по адресу: г№, расходы по оплате независимой экспертизы в размере 5 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: №, зарегистрированной и проживающей по адресу: №, почтовые расходы в размере 839 рублей 46 копеек.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 неустойки в размере 15 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 40 000 рублей, штрафа в размере 20 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, почтовых расходов в размере 277 рублей 62 копейки – отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход муниципального образования города Ставрополя государственную пошлину в размере 2 450 рублей.

Решение может быть обжаловано в Октябрьский районный суд города Ставрополя через мирового судью в течение месяца со дня вынесения.

Лица, участвующие в деле и их представители, присутствовавшие в судебном заседании, могут подать заявление о составлении мотивированного решения в течение 3 дней со дня объявления резолютивной части решения суда. Лица, участвующие в деле, но не присутствовавшие в судебном заседании, могут подать заявление о составлении мотивированного решения в течение 15 дней со дня объявления резолютивной части решения суда.

Мировой судья П.А. Шетогубов