Дело <НОМЕР>
УИД: 29RS0023-01-2023-000142-72
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (резолютивная часть) <ДАТА1> г. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка № 9 Северодвинского судебного района Архангельской области ФИО2,
при секретаре Шумковой М.Н.,
с участием: представителя истца ФИО3, представителя ответчика ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО5 к ФИО6 об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки, судебной неустойки и встречному иску ФИО6 к ФИО5 о расторжении договора подряда,
руководствуясь ч. 3 ст.199 ГПК РФ, мировой судья
решил:
исковые требования ФИО5 к ФИО6 об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки, судебной неустойки удовлетворить частично. Обязать ФИО6 (паспорт <НОМЕР>) выполнить работы по договору подряда от <ДАТА2> на объекте по адресу: г. <АДРЕС>, д. <АДРЕС>, пер. <АДРЕС> д. 3 в соответствии Техническим заданием, а именно: штукатурка стен по маякам толщиной до 30 мм (ЦПС-150), объемом 18,6 кв.м., штукатурка оконных и дверных откосов, объемом 2,6 кв.м., на общую сумму 9 370 руб. 90 коп., в срок не более 14 дней (включительно) с момента вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с ФИО6 (паспорт <НОМЕР>) в пользу ФИО5 (ИНН <НОМЕР>) неустойку за период с <ДАТА3> по <ДАТА4> в размере 3832 руб. 70 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 руб. 00 коп., почтовые расходы в размере 282 руб. 04 коп., а всего 4 514 (Четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 74 копейки. В случае неисполнения данного решения в установленный срок, а именно в течении 14 дней (включительно) с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать с ФИО6 (паспорт <НОМЕР>) в пользу ФИО5 (ИНН <НОМЕР>) судебную неустойку в сумме 100 рублей за каждый день его неисполнения. ФИО5 в удовлетворении остальной части заявленных исковых требований к ФИО6, отказать. ФИО6 (паспорт <НОМЕР>) в удовлетворении исковых требований к ФИО5 (ИНН <НОМЕР>) о расторжении договора подряда от <ДАТА5>, согласно приложению <НОМЕР> на сумму 9 379 руб. 90 коп., отказать. Разъяснить, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано: 1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Северодвинский городской суд Архангельской области через мирового судью судебного участка №9 Северодвинского судебного района Архангельской областив течение месяца, а в случае удовлетворения ходатайства о составлении мотивированного решения - в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Мировой судья подпись ФИО2
Копия верна
Мировой судья <ФИО1>