УИД38 <ОБЕЗЛИЧЕНО> ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2022 года г. Тулун,
ул. Володарского, 24
Мировой судья судебного участка № 88 г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области Амирджанян А.А.,
с участием: - помощника Тулунского межрайонного прокурора Науменко А.А.,
- представителя ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Поповой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № 5-308/2023, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении директора ООО «АвтоСиб38» Лукошковой Елены Сергеевны, родившейся <ДАТА2> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированной по адресу: Иркутская <АДРЕС>, паспорт <НОМЕР>, выдан <ДАТА3>,
установил:
Директор ООО «АвтоСиб38» не исполнила обязательства, предусмотренные контрактом от 07.11.2022 по изготовлению и монтажу модульных конструкций по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, участок 8 А, в срок, установленный контрактом - по 20.12.2022, чем причинила существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства и совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
В судебные заседания, назначенные на 12.07.2023, 01.08.2023, 23.08.2023 Лукошкова Е.С., ее защитники не явились. Вместе с тем Лукошкова Е.С. не была лишена возможности предоставить суду свои письменные пояснения, а также направить в судебное заседание своих защитников. Данное право Лукошковой Е.С. было реализовано по собственному усмотрению. Ходатайства защитников Лукошковой Е.С. о проведении судебного заседания посредством ВКС разрешены отдельным определением суда. В связи с надлежащим извещением Лукошковой Е.С., ее защитников о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие Лукошковой Е.С., ее защитников. Имеющихся в деле доказательств достаточно для его рассмотрения по существу. Представитель ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Попова Н.В., участвующая в судебном заседании, пояснила, что между ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и ООО «АвтоСиб38» был заключен контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу модульных конструкций для размещения амбулатории по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, участок 8 А. Срок выполнения контракта до 20.12.2022. В период с 09.12.2022 по 02.03.2023 между ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и ООО «АвтоСиб38» велась переписка относительно исполнения контракта. Однако 01.03.2023 ООО «АвтоСиб38» отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке. В связи с этим 12.03.2023 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» через ЕИС контракт был расторгнут. После был заключен контракт с другой организацией. Неисполнение ООО «АвтоСиб38» своих обязательств по контракту привело к тому, что жители с. Гуран не могли пользоваться квалифицированной врачебной помощью. В настоящее время врачебная амбулатория изготовлена и установлена.
Помощник Тулунского межрайонного прокурора Науменко А.А. в судебном заседании высказалась о доказанности вины директора ООО «АвтоСиб38» Лукошковой Елены Сергеевны в неисполнении обязательств по контракту, заключенному с ОГБУЗ «Тулунская городская больница». Вопрос о назначении наказания оставлен на усмотрение суда. Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему выводу. Так, материалы дела содержат постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.03.2023 в отношении Лукошковой Е.С., согласно которому Тулунской межрайонной прокуратурой выявлен факт неисполнения ООО «Автосиб38» обязательств, предусмотренных контрактом от 07.11.2022 по изготовлению и монтажу модульных конструкций по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, участок 8 А, в срок, установленный контрактом - по 20.12.2022, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. ООО «Автосиб38» является действующим юридическим лицом, должность директора занимает Лукошкова Елена Сергеевна.
Установлено, что 07.11.2022 между ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (Заказчик) и ООО «Автосиб38» (Подрядчик) заключен контракт, в соответствии с которым подрядчик обязуется на условиях, установленным настоящим контрактом, выполнить работы по изготовлению и монтажу модульных конструкций по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, участок 8 А, в соответствии с техническим заданием и сдать результат выполненных работ заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, техническому заданию, условиям контракта, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Сумма контракта составляет 20824999 рублей 80 копеек. Срок выполнения работ по контракту в полном объеме от даты заключения контракта по 20.12.2022. Вместе с тем, обязательства по контракту подрядчиком надлежащим образом не исполнены, работы заказчиком не приняты. 20.12.2022 Приемочной Комиссией ОГБУЗ «Тулунская городская больница» произведен визуальный осмотр выполненных работ по контракту от 07.11.2022. В ходе осмотра установлено, что на участке 8 А по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, установлено свайное поле, площадка для сбора мусора, выполнено благоустройство земельного участка. В подтверждение вины Лукошковой Е.С. представлены следующие документы: - постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.03.2023, - копия контакта <НОМЕР> от <ДАТА4>, - Акт визуального осмотра выполненных работ по контракту <НОМЕР> от <ДАТА4>, - объяснения Лукошковой Е.С. от <ДАТА16>, - технический отчет ООО «Геокомплекс» по инженерно-геологическим изысканиям, - технический отчет ООО «БрИИз» по инженерно-геологическим изысканиям, - выписка из ГРЮЛ от <ДАТА17>, согалсно которому ООО «АвтоСиб38» является действующим юридическим лицом, а Лукошкова Елена Сергеевна является его директором. Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок и товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон № 44-ФЗ), регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом. Так, в контракт включается обязательные условия о начале и окончания работ предмета контракта, о сроках и месте выполненных работ, о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ). В силу ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: - приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; - оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; - взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. Согласно ч. 1 ст. 107 ФЗ № 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП Российской Федерации, выражается в действии (бездействии), повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. При этом обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого правонарушения являются последствия в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, находящиеся в причинно-следственной связи с деянием, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Материалы дела содержат объяснения Лукошковой Е.С. от 26.02.2023, данные заместителю Тулунского межрайонного прокурора. В своих объяснениях Лукошкова Е.С. указывает на то, что является директором ООО «АвтоСиб38» с которым ОГБУЗ «Тулунская городская больница» заключен контракт <НОМЕР> на выполнение работ по изготовлению и монтажу модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов. Цена контракта - 20824999 рубля, срок выполнения работ - с момента заключения контракта по 20.12.2022. ООО «АвтоСиб38» проводилась работа по планировке конструктива и одновременно по изготовлению металлоконструкций полов, потолков, сэндвич-панелей, а также закуплены отделочные материалы и оборудование. За период с 13.11.2022 по 14.11.2022 ООО «АвтоСиб38» проведены работы по монтажу «свайного поля». Всего было установлено 69 свай длиной 4 метра. Длина свай контрактом не предусмотрена, а потому длина свай рассчитана специалистами ООО «АвтоСиб38» исходя из средней глубины промерзания в Иркутской области.
Поскольку контрактом не предусмотрено, то иные расчеты с геологическим изучением участка не проводились Оборудование в виде металлоконструкций доставлено на место монтажа 16.12.2022. тогда же и были выявлены расхождения свай по высоте.
Главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 17.12.2022 был проинформирован о приостановке ООО «АвтоСиб38» выполнения работ по контракту. Основанием приостановления работ явились значительные расхождения свай по высоте, что, скорее всего, спровоцировано морозным пучением грунта, а значит стабильное положение врачебной амбулатории не гарантировано, что может привести к преждевременному износу здания вплоть до разрушения. Данные обстоятельства установлены путем визуального обследования. В целях уточнения данных обстоятельств ООО «АвтоСиб38» 19.12.2023 заключило договор с ООО «Геокомплекс» на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте установки врачебной амбулатории. 20.12.2022 в адрес ООО «АвтоСиб38» ОГБУЗ «Тулунская городская больница» направлено письмо о предоставлении графика дальнейшего выполнения работ по монтажу конструкций для размещения врачебной амбулатории. 28.12.2022 ООО «АвтоСиб38» получен технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, в котором имеется заключение, согласно которому условия устройства фундаментов из малонагруженных свай малого сечения неблагоприятны. Промерзание грунтов по боковой поверхности малонагруженных свай может привести к их выпучиванию и деформациям здания. Установленные в отчете возможные повышения уровня подземных вод и выпучивание свай могут привести к деформации здания. 30.12.2022 в адрес главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» направлено информационное письмо с копией указанного технического отчета. На основании изложенного, выполнение контракта в данных условиях ООО «АвтоСиб38» не представляется возможным. Лукошкова Е.С. также обращает внимание, что неоднократно обращалась к руководству больницы с требованием разъяснить, каким образом осуществлять работы по указанному выше контракту при наличии условий, связанных с наличием «пучения» фунта. Однако на данные письма ОГБУЗ «Тулунская городская больница» направлены лишь письма о продолжении выполнения работ согласно данному контракту. 23.01.2023 в адрес ООО «АвтоСиб38» ОГБУЗ «Тулунская городская больница» направлено письмо о том, что на совещании в министерстве здравоохранения Иркутской области принято решение о проведении повторного геологического обследования с изучением свойств и особенностей участка, грунта, подземных вод, иных условий и процессов для предстоящих строительных работ на земельном участке по выше указанному адресу.
10.02.2023 ООО «АвтоСиб38» получено письмо от ОГБУЗ «Тулунская городская больница» о том, что изыскания проведены ООО «БрИИз» и о необходимости продолжить работы по указанному контракту.
14.02.2023 ООО «АвтоСиб38» от ОГБУЗ «Тулунская городская больница» получена копия технического отчета инженерно-геологических изысканий, в котором указано о наличии на участке грунтов сильнопучинистых, выявлении подземных вод. Также в заключении указано, что процесс «подтопления территории» по площадной пораженности территории относится к категории «весьма опасная», а также указано, что при строительстве и эксплуатации сооружения предусмотреть мероприятия по исключению возможных утечек техногенных вод и перетекания их в толщу фунтов основания фундаментов. Технический отчет ООО «Геокомлекс» и технический отчет ООО «БрИИз» подтверждают наличие сильнопучинистых грунтов, подземных вод, что, по мнению, Лукошковой Е.С., указывает на невозможность исполнения ООО «АвтоСиб38» выполнения работ на данном участке. Также материалы дела содержат ходатайство Лукошковой Е.С., адресованное Тулунской межрайонной прокуратуре, содержащие доводы об отсутствии оснований для возбуждения дела об административном правонарушении.
Довод Лукошковой Е.С., о том, что выполнение работ по контракту было приостановлено по независящим от ООО «АвтоСиб38» причинам, а именно, в связи с обнаружением пучения грунта, о чем Заказчик был уведомлен, однако, злоупотребляя своими правами, по существу данный вопрос не рассмотрел, суд находит несостоятельными и несоответствующим материалам дела, по следующим основаниям. Подрядчик, соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, должен был проанализировать возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также сроки, отведенные для его выполнения.
Так, ООО «АвтоСиб38», заключая контракт с ОГБУЗ «Тулунская городская больница» по изготовлению и монтажу модульных конструкций по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, участок 8 А, без предварительного исследования данного земельного участка, взял на себя обязанность по исполнению условий контракта, и следовательно, возможные риски, связанные с его неисполнением, либо исполнением не в срок, предусмотренный контрактом.
В ответ на уведомление Подрядчика о приостановке работ по контракту, Заказчиком направлено письмо о предоставлении Подрядчиком в его адрес графика работ. Таким образом, ответ на письмо Подрядчика о приостановлении работ Заказчиком направлено и злоупотребления своими правами со стороны Заказчика, суд не усматривает. Тот факт, что 19.12.2022 между ООО «АвтоСиб38» и ООО «Геокомплекс» был заключен договор на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям, а 28.12.2022 был получен технических отчет по данному договору, не влияют на выводы суда, поскольку указанный договор заключен за 1 день до истечения срока исполнения контракта, а технический отчет получен за рамками сроков исполнения контракта.
Указание Лукошковой Е.С. на то, что в своем письме от 27.12.2022 Заказчик направил Акт осмотра свайного поля, содержащий ссылки на СП 50-102-2003, СП-45.13330.2017, которые не применимы к данному контракту, также как и переиска между ООО «АвтоСиб38» и ОГБУЗ «Тулунская городская больница» после 21.12.2022, также не влияют на вывод суда о допущенном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, поскольку Заказчик не является субъектом, обладающим специальными познаниями в данной области, кроме того, как указывалось выше, данная переписка велась за сроками исполнения контракта.
Ссылка Лукошковой Е.С. на невозможность выполнения работ в связи с наличием сильнопучинистых грунтов и подземных вод, что подтверждается отчетами ООО «Геокомлекс» и ООО «БрИИз», суд находит несоответствующими материалам дела.
Так, согласно п. 10 отчета по инженерно-геологическим изысканиям ООО «Геокмплек» «инженерно-геологические условия также неблагоприятны для устройства фундаментов из малонаргуженных свай малого сечения (буровых, винтовых). Однако, согласно п. 11 этого же отчета «при устройстве малогруженных фундаментов следует предусмотреть мероприятия по предохранению грунтов от промораживания в процессе строительства».
Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям ООО «БриИИз» неблагоприятными факторами при проектировании фундаментов (для установки модульного здания врачебной амбулатории в с. Гуран Тулунского района Иркутской области) являются : наличие специфических грунтов, подземных водоносных горизонтов и грунтов, обладающих пучинистыми свойствами. Вместе с тем, согласно п. 8.11 этого же отчета «при строительстве и эксплуатации сооружения предусмотреть мероприятия по исключению возможных утечек техногенных вод и протекания их в толщу грунтов основания фундаментов (устройство дренажа, водоотводных каналов и т.п.)». Анализируя отчеты ООО «Геокомлекс» и ООО «БрИИз» суд приходит к выводу об отсутствии в них категоричных выводов о невозможности выполнения работ на указанном участке, а лишь о наличии определенных условий их выполнения. Заключая договор, Подрядчик соглашается с его условиями и сроками выполнения, а значит, берет на себя ответственность за возможные риски, при его исполнении.
Суд приходит к выводу об отсутствии у Подрядчика объективных причин для приостановления работ. Так, стороны не были лишены возможности заключения дополнительных договоров с целью корректировки сроков и условий исполнения договора. Однако, Лукошковой Е.С. не представлены доказательства принятия ею мер для своевременного выполнения условий контракта, либо для изменения срока исполнения контракта (обращение к заказчику с предложением о заключении дополнительного соглашения). ООО «АвтоСиб38» не приняты все возможные и необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по заключенному контракту.
Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, руководитель общества обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, возложенных на ООО «АвтоСиб38» и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.
Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018, существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Принимая решение, суд учитывает особую значимость социального объекта для данного населенного пункта. Так, п. Гуран находится на расстоянии 24 км. от г. Тулуна, где расположена больница, что в свою очередь затрудняет доступность получения квалифицированной и своевременной медицинской помощи определенной категорией населения (пожилые люди, люди с ограниченными физическими возможностями).
Уголовной наказуемости деяния судом не установлено.
На основании изложенного суд считает вину Лукошковой Е.С. доказанной, а ее действия квалифицирует по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность и отягчающих административную ответственность, обстоятельств мировым судьей не установлено. При определении меры наказания и его размера мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. Учитывая изложенное, суд считает, что наказание Лукошковой Е.С. может быть назначено в виде административного штрафа, что будет соответствовать принципу справедливости и соразмерности содеянному.
Как следует из санкции ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, административное наказание для должностных лиц предусмотрено в виде штрафа в размере от 5 % до 15 % стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.
Как следует из условий муниципального контракта, стоимость работ составляла 20824999 рублей. На 21.12.2022 указанный контракт исполнен не был.
Таким образом, минимальный размер штрафа, который может быть назначен Лукошковой Е.С., а именно 5% от суммы контракта, составляет 1041249 рублей 95 копеек.
Исходя из предусмотренного санкцией ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ для должностных лиц размера штрафа: в размере от 5% до 15 % стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей не следует, что минимальный размер штрафа составляет 30000 рублей, поскольку такой минимальный размер штрафа может быть назначен только в случае, если 5 % стоимости контракта составляет менее 30000 рублей. В данном случае сумма от 5% до 15 % стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 30000 рублей.
Оснований для признания вменяемого Лукошковой Е.С. административного правонарушения малозначительным в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ не имеется в виду причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
Оснований для применения ст. 4.1.1 КоАП РФ суд не усматривает, поскольку предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).
С учетом взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 указанного Кодекса. Вместе с тем в рассматриваемом случае судьей не установлено наличие условий, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь т. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд
постановил:
Признать должностное лицо - директора ООО «АвтоСиб38» Лукошкову Елену Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1041249 рублей 95 копеек. Реквизиты для оплаты административного штрафа: УФК по Иркутской области (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области) ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, номер счета получателя платежа 03100643000000013400, в отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК <НОМЕР>, кор/счет 40102810145370000026, КБК 83711601073019000140, ОКТМО 25732000, УИН <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Платежный документ об уплате штрафа необходимо представить мировому судье судебного участка № 88 г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области.
Постановление может быть обжаловано в Тулунский городской суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.
Мировой судья А.А. Амирджанян