2025-09-27 02:29:32 ERROR LEVEL 8
On line 7 in file /var/www/html/port/showdoc.php:
Undefined index: case_number
Решение по гражданскому делу
34MS0109-01-2025-002112-61 Дело № 2-93-1689/2025
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) Именем Российской Федерации
г. Волгоград 3 июля 2025 года
Мировой судья судебного участка № 95 Красноармейского судебного района г. Волгограда Волгоградской области Мдзелури А.В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 93 Красноармейского судебного района г. Волгограда Волгоградской области,
при секретаре Потафеевой А.М., с участием представителя истца ФИО1 по доверенности ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 о расторжении договора подряда, взыскании суммы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, мировой судья
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 о расторжении договора подряда, взыскании суммы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда - удовлетворить частично.
Расторгнуть договор подряда №01-03-11/24, заключенный между ФИО1 и Индивидуальным предпринимателем ФИО3, 3 февраля 2025 года. Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>) в пользу ФИО1 (паспорт серия <НОМЕР>) предоплату по договору подряда в размере 38000 руб., неустойку в размере 44000 руб., проценты в порядке ст.395 ГК РФ в размере 2657 руб. 92 коп., штраф в размере 42828 руб. 96 коп., компенсацию морального вреда в размере 1000 руб., почтовые расходы в размере 169 руб. 50 коп. ФИО1 в удовлетворении требований к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 о компенсации морального вреда в размере 14000 руб. - отказать. Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>) в доход бюджета муниципального образования городского округа город-герой-Волгоград государственную пошлину в размере 4824 руб. 61 коп.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 199 ГПК РФ мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании, и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение десяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Резолютивная часть заочного решения изготовлена в совещательной комнате с помощью технических средств.
Мировой судья А.В. Мдзелури