Решение по гражданскому делу
Дело № 2-2144/2025 УИД 47MS0079-01-2025-003261-13 РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (резолютивная часть) 19 ноября 2025 года г.Тельмана Мировой судья судебного участка № 73 Тосненского района Ленинградской области Бойко Г.В., при помощнике судьи Бакеевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3<ФИО1> к ИП ФИО4 <ФИО2> о защите прав потребителей, взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального вреда и штрафа, судебных расходов, руководствуясь ст. 193-199 ГПК РФ, мировой судья,
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО3<ФИО> к ИП ФИО4 <ФИО2> о защите прав потребителей, взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального вреда и штрафа, судебных расходов - удовлетворить частично.
Взыскать с ИП ФИО4<ФИО> (ОГРНИП: <ДАТА> ИНН: <НОМЕР>, Дата присвоения ОГРНИП: <ДАТА2>) в пользу ФИО3<ФИО>, <ДАТА3> рождения, уроженки г. <АДРЕС> области, паспорт РФ серия <НОМЕР> <НОМЕР>, выдан 16.01.2009: - сумму неустойки по договору подряда в размере 4 791 руб. 42 коп; - компенсацию морального вреда в размере 500 руб.00 коп.; - штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя 2 395 руб. 71 коп; - расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать ИП ФИО4 <ФИО2> в доход государства государственную пошлину в размере 4 000 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Тосненский городской суд Ленинградской области через мирового судью судебного участка № 73 Тосненского района Ленинградской области в течение месяца со дня его вынесения, а в случае составления мотивированного решения суда, в течение месяца со дня его составления. Разъяснить сторонам, что они вправе подать заявлениео составлении мотивированного решения в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья Бойко Г.В.