Дело № 2-1719/2023

УИД № 23RS0001-01-2023-002011-49

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20 сентября 2023 года г. Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Сотникова Е.Д., протокол судебного заседания ведет секретарь Колесник С.П., с участием истца ФИО1, ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки, аванса по договору подряда на строительство дома,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании неустойки, аванса по договору подряда на строительство дома.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого:

- ответчик выплачивает истцу в счет неустойки и в счет невыполненных обязательств по договору денежную сумму в размере 1.300.000 (один миллион триста тысяч) рублей в срок до 30 октября 2023 г. путем передачи наличных денежных средств либо путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет истца в отделении «Сбербанка России» (номер карты для перечисления №, привязан к номеру мобильного телефона истца);

- судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, поровну возложить на обе стороны (на истца и на ответчика).

При этом мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Абинским районным судом Краснодарского края. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой стороны и для Абинского районного суда Краснодарского края. Настоящее мировое соглашение не затрагивает, не ущемляет интересы третьих лиц, отражает истинную волю сторон, не нарушает права и законные интересы сторон, а также не противоречит нормам действующего законодательства, заключено на основании ст.ст. 39, 173, 220-221 ГПК РФ, текст и смысл которых сторонам известен.

В судебном заседании стороны просили мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. По мнению суда, мировое соглашение может быть утверждено судом, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов сторон и других лиц.

Сторонам разъяснено, что в случае уклонения от добровольного исполнения мирового соглашения, оно имеет силу судебного решения и будет исполняться принудительно.

Согласно п.4 ч.9 ст.153.10 ГПК РФ в определении суда об утверждении мирового соглашения указывается распределение судебных расходов.

Согласно п.27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», при заключении мирового соглашения, соглашения о примирении судебные издержки распределяются в соответствии с его условиями. В том случае, если в мировом соглашении, соглашении о примирении стороны не предусмотрели условия о распределении судебных издержек, суд разрешает данный вопрос с учетом следующего.

В данном случае, заключение мирового соглашения обусловлено взаимными уступками сторон и прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства само по себе не свидетельствует о принятии судебного акта в пользу одной из сторон спора.

Поэтому судебные издержки по оплате государственной пошлины подлежат распределению поровну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.39, ст.173, ст.220, ст.221, ст.224, ст. 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение по делу по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки, аванса по договору подряда на строительство дома со следующими условиями:

- взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в счет неустойки и в счет невыполненных обязательств по договору денежную сумму в размере 1.300.000 (один миллион триста тысяч) рублей в срок до 30 октября 2023 г. путем передачи наличных денежных средств, либо путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ФИО1 в отделении «Сбербанка России» (номер карты для перечисления №, привязан к номеру мобильного телефона ФИО1);

- взыскать с ФИО2 в доход муниципального бюджета Абинского района Краснодарского края государственную пошлину 7.350 рублей;

- взыскать с ФИО1 в доход муниципального бюджета Абинского района Краснодарского края государственную пошлину 7.350 рублей.

Производство по делу № по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки, аванса по договору подряда на строительство дома – прекратить.

Повторное обращение в суд по спору, между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основания не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения.

Председательствующий Е.Д. Сотников