УИД 39RS0002-01-2025-004085-02

Дело № 2-4283/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

02 октября 2025 г. г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Ивановой И.А.,

при секретаре Куцовой А.С.,

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по ФИО3 к АО «Россети Янтарь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

Между ФИО3 и АО «Россети Янтарь» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5954/07/24 от 10.07.2024 и № 7845/08/24 от 06.09.2024, в соответствии с которым АО «Россети Янтарь» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению для энергоснабжения малоэтажных жилых застроек истца.

В установленный срок технологическое присоединение осуществлено не было.

Посчитав свои права нарушенными ФИО3 просит обязать АО «Россети Янтарь» исполнить в полном объеме комплекс мероприятий технический и организационных мероприятий по договору технологического присоединения № 5954/07/24 и № 7845/08/24 в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, взыскать компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. по каждому договору, штраф по закону о защите прав потребителей по каждому договору, установить судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 300 руб. в день за каждый день с момента истечения установленного решением суда срока по 30 день неисполнения решения суда, с 31 по 60 день неисполнения решения суда в размере 1600 руб. в день, с 61 дня по день фактического исполнения решения суда в размере 3500 руб. в день по каждому договору.

Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен надлежаще.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, указал, что истец не согласен с уведомлениями об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям и актами принятия прибора учета к эксплуатации, так как не представлены ответчиком доказательства, что выполнена замена предохранителей на ток плавкой в соответствии с расчетной мощностью, в акте № 1505/7 от 28.07.2025 не указан расчет потер, а впоследствии ответчиком без переоформления акта внесены исправления, приложен расчет потерь, что не соответствует ГОСТ. Просил исковые требования удовлетворить, полагая, что сетевой организацией не исполнены обязательства по осуществлению технологического присоединения.

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании возражала против заявленных требований, пояснив, что обязательства сетевой организации по выполнению технических условий по договору № 7845/08/24 и договору № 5954/07/24 исполнены, акты не переделывались, в уведомлениях об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям с изменениями от 25.09.2025 к договору № 7845/08/24 указаны параметра расчета, каких-либо нарушений прав истца не имеется, просила в удовлетворении исковых требований отказать. Также указала, что истцом не представлены доказательств причинения морального вреда и причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями.

Выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.38 ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Согласно п.16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

10.07.2024 между АО «Россети Янтарь» и ФИО3 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом) расположенной (которая будет располагаться) по адресу: < адрес > (кадастровый №), выданы технические условия № №, срок действия которых - два года со дня заключения договора. (т. 1 л.д.22-24).

Техническими условиями № № п. 10 предусмотрены обязательства, лежащие на сетевой организации: прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 к.В (Л-5) от ТП 148-43, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 до ПУ/ВА выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения (ориентировочно 10 м). В связи с присоединением дополнительной нагрузки к ВЛ 0,4 кВ (л-5) ТП 148-43 выполнить замену предохранителей на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью (т. 1 л.д.50).

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 10.01.2025.

Плата за технологическое присоединение в размере 69269 руб. внесена истцом в полном объеме, что ответчиком не оспаривается.

Изменениями № 1 от 21.07.2025 в условия типового договора № от 10.07.2024 внесены изменения в технические условия № Z-5954/24, а также в п. 10 типового договора, согласно которому плата за технологическое присоединение составила 62923,76 руб. (т. 2 л.д. 127).

Изменениями в технические условия № № предусмотрено, что в целях присоединения нового заявителя сетевая организация осуществляет: прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 к.В (Л-5) от ТП 148-43, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 до ПУ/ВА выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения (ориентировочно 8 м). В связи с присоединением дополнительной нагрузки к ВЛ 0,4 кВ (л-5) ТП 148-43 выполнить замену предохранителей на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью (т. 2 л.д. 157-158).

Изменениями № 2 от 15.09.2025 в условия типового договора № от < Дата > внесены изменения в технические условия № Z-5954/24, а также в п. 5 условий типового договора, в соответствии с котором срок технологического присоединения составляет 30 дней со дня заключения договора (т. 2 л.д. 225).

Изменениями № 2 в технические условия № № предусмотрено, что в целях присоединения нового заявителя сетевая организация осуществляет: прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 к.В (Л-5) от ТП 148-43, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя (т. 2 л.д. 238).

Кроме того, между АО «Россети Янтарь» и ФИО3 < Дата > заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом) расположенной (которая будет располагаться) по адресу: < адрес > (кадастровый №), выданы технические условия № срок действия которых - два года со дня заключения договора (т. 2 л.д.18-20).

Технические условия № № аналогичны техническим условиям № Z№ к договору № от < Дата > (т. 2 л.д. 57).

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 06.03.2025.

Плата за технологическое присоединение в размере 69269 руб. внесена истцом в полном объеме, что ответчиком не оспаривается.

Изменениями № 1 в условия типового договора № от < Дата > внесены изменения в технические условия № Z№, а также в п. 10 типового договора, согласно которому плата за технологическое присоединение составила 62923,76 руб. (т. 2 л.д. 127).

Изменениями № от < Дата > в условия типового договора № от < Дата > внесены изменения в технические условия № №, а также в п. 5 условий типового договора, в соответствии с котором срок технологического присоединения составляет 30 дней со дня заключения договора.

Изменения № и № в технические условия № № аналогичны изменения внесенным в технические условия № № (т. 2 л.д. 163-164)

< Дата > АО "Россети Янтарь" подготовлены и размещены в личном кабинете истца уведомление о готовности сетевой организации обеспечить технологическое присоединение по договору № от < Дата >, акт № от < Дата > (т. 2 л.д. 184, 146).

< Дата > АО "Россети Янтарь" подготовлены и размещены в личном кабинете истца уведомление о готовности сетевой организации обеспечить технологическое присоединение по договору № от < Дата >, акт № от < Дата > (т. 2 л.д. 181, 152).

В связи с поступившими уведомлениями истцом < Дата > в адрес сетевой организации направлено с уведомлением от < Дата > и актом о принятии прибора учета № от < Дата > и просьбой аннулировать указанные документы, поскольку сетевой организацией не указаны условно переменные потери в КЛ от прибора учета до РЩ-7м, что приводит к необоснованному обогащению АО "Россети Янтарь" (т. 2 л.д. 190). Впоследствии направлен повторный отказ с указанием, что АО "Россети Янтарь" в нарушение ГОСТ внесены исправления в уже подписанный документ и ранее зарегистрированный документ, а также не представлены доказательства что со стороны АО "Россети Янтарь" выполнена замена предохранителей на ток плавки вставкой в соответствии с расчетной мощностью (т. 2 л.д. 229).

< Дата > истцом направлено заявление о несогласии с уведомлением от < Дата > и актом о принятии прибора учета № от < Дата > и просьбой аннулировать указанные документы, поскольку не представлено доказательств, что со стороны АО "Россети Янтарь" выполнена замена предохранителей на ток плавки вставкой в соответствии с расчетной мощностью (т. 2 л.д. 188).

Как указано в пункте 108 Правил технологического присоединения, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

Учитывая, что сетевой организацией вносились изменения в условия типовых договоров и технические условия, которым исключена обязанность ответчика выполнить замену предохранителей на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью, суд приходит к выводу, что со стороны сетевой организации выполнено обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям в рамках договоров сетям № от < Дата > и № от < Дата >.

Доказательств невозможности истца действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя не представлено, как и доказательств того, что представленный истцу акты о допуска прибора к эксплуатации не могут быть приняты гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В уведомлении от < Дата > с изменениями от < Дата > сетевой организацией указано на параметры расчета за минусом СИП4*16/0,007. Само по себе внесение исправлений в акт допуска прибора учета в эксплуатацию № от < Дата > с указанием на необходимость производить расчеты за минусом потери в ЛЭП СИП 4х16/0,007, не свидетельствует, что данный акт не может быть принят гарантирующим поставщиком электроэнергии с учетом того, что в уведомлении от < Дата > с изменениями от < Дата > также указано на необходимость производить расчет за минусом СИП4*16/0,007.

Доводы истца о том, что в личном кабинете уведомления были размещены не в полном объеме, не может свидетельствовать о том, что сетевой организацией не выполнены мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Уведомления дополнительны были вручены в ходе судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, оснований для обязания ответчика осуществить технологическое присоединение суд не усматривает.

Вместе с тем, поскольку предусмотренный договором срок осуществления технологического присоединения ответчиком нарушен, исковые требования истца в части взыскания компенсации морального вреда являются обоснованными.

В соответствии с положениями ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору суд находит обоснованными.

С учетом характера и длительности допущенного ответчиком нарушения степени нравственных страданий истца, связанных с ожиданием осуществления технологического присоединения, отсутствием доказательств наступления негативных последствий в связи с отсутствием технологического присоединения, наличием в собственности истца нескольких земельных участков по адресу: < адрес >, каждый из которых должен быть присоединен к электрической сети, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии истца в нуждаемости в осуществлении технологического присоединения для скорейшего обеспечения его жилой площадью на конкретном из участков, с учетом требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 7000 руб.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истцов подлежит взысканию штраф в размере 3500 руб. (7000 х 50%).

Поскольку истцом при подаче иска государственная пошлина уплачена не была, в силу ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежат взысканию расходы на уплату государственной пошлины в размере 6000 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ОГРН <***>) в пользу ФИО3 (паспорт №) компенсацию морального вреда в размере 7000 руб., штраф в размере 3500 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья И.А. Иванова

Мотивированное решение изготовлено 10 ноября 2025 года