УИД № 23RS0036-01-2022-008667-35
Дело № 2-4835/2022
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
город Краснодар «13» декабря 2022 года
Октябрьский районный суд г.Краснодара в составе:
председательствующего Прокопенко А.А.,
при секретаре Маркарьянц О.С.,
с участием:
истца ФИО1,
представителя ответчика ФИО2,
действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя.
В обоснование своих требований истец указал, что между ним и ответчиком заключен договор о подключении (технологическом присоединении) использующего оборудования капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т.П.(Т).
Предметом договора является обязанность общества выполнить действия по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> в соответствии с выданными условиями подключения, а истец обязуется оплатить услуги исполнителя.
Порядок заключения договора о подключении в рамках догазификации регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения). Оплата по договору истцом произведена в полном объеме.
ДД.ММ.ГГГГ осуществлена приемка АО «Краснодаргоргаз» построенной истцом сети газопотребления, который согласно п.27, п. 28 договора должен выдаваться исполнителем через 1 день после приемки сети газопотребления.
Однако ДД.ММ.ГГГГ истцом получен ответ, в котором отказано в законном требовании. Акт готовности сети умышленно не выдается, что является грубым нарушением правил № м п. 27, п.28 договора.
ДД.ММ.ГГГГ исполнителю подана досудебная претензия, ответ на которую до сих пор не дан.
Полагает, что в нарушение закона и договора, ответчик необоснованно уклоняется от выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа.
Незаконные действия ответчика по уклонению от выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа причиняют истцу моральный вред, который истец оценивает в размере 100 000 рублей.
В связи с чем, просит суд признать отказ АО «Краснодаргоргаз» в выдаче акта готовности сети газопотребления от ДД.ММ.ГГГГ незаконным; обязать ответчика выдать акт готовности сети газопребления от ДД.ММ.ГГГГ; обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение и пуск газа согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ №-Т.П (Т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, привести в этой части решение к немедленному исполнению; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» моральный вред в сумме 100 000 рублей.
В судебном заседании истец ФИО1 уточнила исковые требования, просил суд признать отказ в выдаче акта готовности со стороны ответчика незаконным, остальные требования оставил без изменения.
Представитель АО «Краснодаргоргаз» по доверенности ФИО2 возражал против удовлетворения исковых требований и пояснил, что в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитально строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 и во исполнение договора для выдачи акта о готовности сетей необходимо в полном объеме подготовить сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства истца. В рамках заключенного договора, обществом была подготовлена и согласована в профильных службах города проектная документация, которая будет передана на выполнение строительно-монтажных работ. После осуществления действий по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению и строительства внутреннего газопровода объекта истца, исполнительно-техническая документация будет передана обществом в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. После подписания акта приемки законченного строительством объекта в Ростехнадзоре, обществом будет подготовлен акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к пуску газа, а также договор на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, для подписания которых истец будет приглашен в центр обслуживания и продаж по адресу нахождения общества. Фактическое подключение (технологическое присоединение) будет осуществлено обществом после подписания акта о готовности, заключения договора на техническое обслуживание и уведомления общества о заключении договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Относительно требования о взыскании компенсации морального вреда, считал, что истцом не представлены надлежащие доказательства, свидетельствующие о причинении ему душевных и моральных страданий. Отсутствие вины в действиях ответчика освобождает его от обязанности по компенсации морального вреда.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает уточненные исковые требования подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено в судебном заседании, ФИО1 является собственником жилого дома, площадью 177,8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Истец, имея в собственности жилой дом, имеет потребность в потреблении газа и подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № К договору о подключении истцу выданы технические условия на технологическое присоединение.
Предметом договора является обязанность общества выполнить действия по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> в соответствии с выданными условиями подключения, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а истец обязуется оплатить услуги исполнителя.
Оплата по договору истцом произведена в полном объеме, что подтверждается материалами дела, в свою очередь обязанность ответчика выполнить действия по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в соответствии с выданными условиями подключения, не выполнена.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к ответчику с заявлением № о выдаче акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.
Однако письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, ему было отказано в выдаче акта и сообщено, что фактическое подключение (технологическое присоединение) будет осуществлено АО «Краснодаргоргаз» после подписания акта о готовности, заключения договора на техническое обслуживание и уведомления общества о заключении договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».
Порядок заключения договора о подключении в рамках догазификации
регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее - Правила № 1547).
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по
выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению;
б) срок осуществления мероприятий по подключению;
в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;
г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил; и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер
неустойки;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения
обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении, при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.
В соответствии с п. 72 Правил № 1547, Исполнитель обязан:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);
в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил);
г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса
направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;
е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;
ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при не достижении согласия с собственником земельного участка).
Согласно п. 4 Договора, Исполнитель обязан осуществить действия по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального
строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 договора.
Согласно п. 3 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 Правил 1547) — 135 дней- для заявителей 1 категории.
Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ стороны продлили срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п.27, п. 28 договора, по результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности. Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра.
Ответчик, заключив с потребителем публичный договор, возложил на себя обязательства по исполнению условий данного договора, в предусмотренные Правилами № 1547 сроки.
Таким образом, мероприятия по подключению объекта истца должны были быть выполнены АО «Краснодаргоргаз» до ДД.ММ.ГГГГ.
Между тем, судом установлено, что мероприятия по подключению объекта истца к сетям газораспределения до настоящего времени ответчиком не выполнены.
Кроме того, в соответствии с п. 31 договора, срок проведения исполнителем мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения исполнителем уведомления от заявителя о выполнении технических условий либо уведомления об устранении замечаний.
Следовательно, АО «Краснодаргоргаз» нарушены положения пп. «в» п. 71 Правил № 1547, а также п. 3 договора.
При этом, Правила № 1547 не регламентируют процедуру и порядок строительства газораспределительной организацией сети газораспределения, однако указанные вопросы урегулированы иными нормативными актами, ГОСТами и СНИПами.
Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов определяет Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее -Закон № 116-ФЗ).
В соответствии со статьей 1 Закона № 116-ФЗ под промышленной безопасностью опасных производственных объектов (далее-промышленная
безопасность) понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий, а под аварией понимается разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе № 116-ФЗ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную
безопасность (часть 1 статьи 3 Закона № 116-ФЗ).
На основании статьи 9 Закона № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения этого закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем - контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями.
В соответствии с пунктами 92 - 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ 29.10.2010 № 870 (далее -Технический регламент), приемка сети газопотребления после строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования газоиспользующего оборудования.
Согласно п. 4 Технического регламента № 870, требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий. Приемка сетей газораспределения осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее -приемочная комиссия), в состав которой входят представители: а) застройщика; б) строительной организации; в) проектной организации; г) эксплуатационной организации; д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); е) федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора; ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности. При необходимости в состав приемочной комиссии могут быть включены представители других заинтересованных организаций.
В процессе приемки построенных или реконструированных сети газораспределения приемочная комиссия проверяет соответствие построенного или реконструированного объекта требованиям, установленным пунктами 15-17 раздела III и разделом V настоящего технического регламента, а также требованиям, установленным иными техническими регламентами, к объектам технического регулирования настоящего технического регламента.
Документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и иными техническими регламентами, является акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Согласно СНиП 42-01-2002 Газораспределительная сеть - система наружных газопроводов от источника до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них.
В силу п. 10.6.1 СНиП 42-01-2002 для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы заказчик создает приемочную комиссию. В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей организаций. Представители органов Госгортехнадзора России включаются в состав приемочной комиссии при приемке объектов, подконтрольных этим органам.
Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требованиям настоящих строительных норм и правил (п. 10.6.3 СНиП 42-01-2002).
Согласно п. 10.6.4 СНиП 42-01-2002 приемка заказчиком законченного
строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом по форме обязательного приложения Б. Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы.
Для газораспределительной системы, входящей в состав здания или сооружения, он включается в состав приемосдаточной документации по этому зданию (сооружению).
Таким образом, Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы составляется после строительства газопровода газораспределительной организацией до фактического подключения сети газопотребления объекта потребителя к сети газораспределения.
Незаконные действия ответчика по уклонению от выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства истца и пуску газа послужило основанием для обращения ФИО1 в УФАС <адрес>, по результатам которого в отношении АО «Краснодаргоргаз» возбуждено дело об административном правонарушении по признакам нарушения ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ, выразившегося в нарушении п.п.п. «в» п.3 Правил № 1447. Истец признан потерпевшей стороной по делу №.
В целях проверки действий/бездействия ответчика АО «Краснодаргоргаз» по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства истца и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения, согласно пп. «в» п. 72 Правил № 1547, должностным лицом Управления в качестве свидетеля привлечено Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора для предоставления соответствующих пояснений и документов.
Вместе с тем, в рамках административного расследования Северо-Кавказским Управлением Ростехнадзора направлена информация о том, что в адрес Управления заявление АО «Краснодаргоргаз» на вызов представителя, для участия в работе приемочной комиссии по приемки объекта газораспределения по адресу: <адрес> не поступало.
Исходя из информации, представленной истцом следует, что между ним и АО «Краснодаргоргаз» не подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
По информации, представленной в Управление следует, что между АО «Краснодаргоргаз» и истцом не подписан акт о подключении (технологическом присоединении).
АО «Краснодаргоргаз» является субъектом естественных монополий по виду деятельности услуг по транспортировке природного газа по трубопроводам, а гражданин является наиболее слабой стороной в данных правоотношениях», в связи с чем на потребителя не может возлагаться обязанность отвечать за действия ответчика.
Ранее АО «Краснодаргоргаз» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.9.21 КоАП РФ (постановление Пятнадцатого апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об обжаловании
постановления № оплачено ДД.ММ.ГГГГ), за повторное совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ.
Постановлением заместителя руководителя УФАС по <адрес> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, АО «Краснодаргоргаз» за неосуществлении мероприятий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения объекта истца, предусмотренных договором о подключении, по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа, в срок согласно договору ДД.ММ.ГГГГ № нарушение порядка проведения мониторинга выполнения истцом технических условий, признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей.
Доводы представителя ответчика о том, что акт о подключении (технологическом присоединении) не подписан по причине длительных согласований в профильных службах города, подготовке проектной документации, необходимости истцу заключить договор поставки газа с ОО «Газпром Межрегионгаз Краснодар», суд находит необоснованными, поскольку данные обстоятельства не имеют правового значения для исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ № в установленные сроки.
Принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства истца к сетям газораспределения по договору № ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ, то отказ АО «Краснодаргоргаз» в выдаче акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), не осуществлении технологического присоединения и пуска газа к объекту капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, является незаконным, нарушающим права и законные интересы истца.
В целях восстановления нарушенного права истца и исполнения ответчиком договора № от ДД.ММ.ГГГГ, суд обязывает ответчика выдать ФИО1 акт готовности сети газопотребления и осуществить технологическое присоединение и пуск газа на объект капитального строительства, расположенный по адресу: <адрес>, в соответствии с выданными условиями подключения.
При решении вопроса о приведении решения суда в части обязания ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по фактическому присоединению объекта капитального строительства, суд учитывает, что ответчик необоснованно под надуманными предлогами уклоняется от исполнения договора в сроки, предусмотренные п. 85 Правил № 1547, п.27, п. 28 договора.
Рассматривая требования истца о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения требования является установленный факт нарушения прав потребителя, что соответствует разъяснениям п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей.
Принимая во внимание, что судом установлено нарушение ответчиком сроков при исполнении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и совершении мероприятий по подключению объекта истца к сети газораспределения, суд, учитывает характер причиненных истцу нравственных страданий, а также степень вины ответчика и с учетом требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.
Принимая во внимание изложенное, уточненные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Уточненные исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя, - удовлетворить частично.
Признать отказ АО «Краснодаргоргаз», выраженный в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в выдаче акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, - незаконным.
Обязать АО «Краснодаргоргаз» выдать ФИО1 акт готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ.
Обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение и пуск газа согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований, - отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г.Краснодара в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 13.12.2022
Судья: