РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 июня 2023 годаадрес

Черемушкинский районный суд адрес в составе судьи Белянковой Е.А., при помощнике судьи фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2950/23 по иску ФИО1 к ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» о взыскании уплаченных денежных средств сумма, неустойки в размере сумма, морального вреда сумма, штрафа. В обоснование иска указала, что 04 марта 2022 года между ФИО1 (Покупатель) и ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» (Поставщик) был заключен договор № 14/22, в соответствии с которым Ответчик обязался в срок до 12 мая 2022 года изготовить, передать, доставить и собрать кухонную мебель Истцу, а Истец принять и оплатить мебель в размере сумма Однако до настоящего момента обязательства по изготовлению, передаче, доставке и сборке кухонной мебели Поставщиком так и не выполнены. Также истец просит взыскать расходы на оплату услуг представителя сумма

Стороны в судебное заседание не явились, извещены.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что 04 марта 2022 года между ФИО1 (Покупатель) и ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» (Поставщик) был заключен договор № 14/22, в соответствии с которым Ответчик обязался в срок до 12 мая 2022 года изготовить, передать, доставить и собрать кухонную мебель Истцу, а Истец принять и оплатить мебель в размере сумма

Истцом внесены денежные средства в размере сумма

Согласно п.3.1 Договора Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Покупателю в течение 45 рабочих дней с момента подписания Эскиза и чертежей мебели. Таким образом, обязанность Поставщика по доставке кухонной мебели определена - 12 мая 2022 года.

28 мая 2022 года стороны согласовали изменения в эскиз и чертежи мебели. В связи с чем, новая дата выполнения работ по изготовлению, передаче, доставке и сборке кухонной мебели - 1 августа 2022 года. Однако до настоящего момента обязательства по изготовлению, передаче, доставке и сборке кухонной мебели Поставщиком так и не выполнены.

Истцом в адрес Ответчика направлены две претензии - 25 сентября 2022 года и 5 ноября 2022 года. Претензии оставлены без ответа.

4 сентября 2022 года поставщиком были доставлены лишь детали для изготовления корпусной мебели.

Согласно п.3.7. Договора в случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

• Соразмерного уменьшения покупной цены,

• Доукомплектования мебели в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выявления не доукомплектования мебели.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору:

•Потребовать замены некомплектной мебели на комплектую,

•Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

Истцом в адрес ответчика направлены претензии о возврате денежных средств.

Неустойка за нарушение срока возврата уплаченных по договору денежных средств взыскивается за период с 25.11.2022 по 14.12.2022 составляет сумма и подлежит взысканию с ответчика.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен и признан верным.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в сумме сумма с учетом степени вины ответчика, с целью защиты нарушенных прав истца.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

В силу п. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено, что ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» добровольно не удовлетворило требование потребителя, следовательно, с ответчика подлежит взысканию штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" в размере сумма ((сумма + сумма + сумма) : 2) в пользу истца.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Суд полагает возможным взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере сумма поскольку находит указанную сумму разумной, справедливой и соответствующей объему оказанных услуг.

Расходы по оплате госпошлины сумма должны быть взысканы с ответчика в доход бюджета адрес.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Взыскать с ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма, неустойку сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы на оплату услуг представителя сумма, а всего сумма

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с ООО «КУЛЬТУРА ИНТЕРЬЕРА» в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме через Черемушкинский районный суд адрес.

Судья фио

В окончательной форме решение изготовлено 30 июня 2023 года