ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ Р.Ф.
Резолютивная часть
ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Обнинский городской суд <адрес>
в составе судьи Филатовой С.В., при секретаре Рябовой Н.А.,
представителя истца ФИО1
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к акционерному обществу «Балтийская Финансово-строительная компания» о признании одностороннего акта передачи объекта долевого строительства недействительным, взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,
Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск ФИО2 к акционерному обществу «Балтийская Финансово-строительная компания» о признании одностороннего акта передачи объекта долевого строительства недействительным, взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов удовлетворить частично.
Признать недействительным односторонний акт передачи объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № Обн-Парк-3(нж)-2/1/1(0) между АО «Балтийская Финансово-строительная компания» и ФИО2.
Взыскать с АО «Балтийская Финансово-строительная компания» в пользу ФИО2 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 200 000 рублей; стоимость устранения недостатков 229 420 рублей; неустойку за нарушение сроков на возмещение расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства в размере 150 000 рублей; штраф в размере 100 000 рублей; компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей; расходы по оплате заключения специалиста в размере 15 000 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с АО «Балтийская Финансово-строительная компания» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 8 994 рубля 20 копеек.
Отсрочить исполнение решения суда в части взысканных с АО «Балтийская Финансово-строительная компания» неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 200 000 рублей; стоимости устранения недостатков 229 420 рублей; неустойки за нарушение сроков на возмещение расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства в размере 150 000 рублей; штрафа в размере 100 000 рублей; компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья С.В. Филатова